Вариант договора подряда, заказчик – юридическое лицо или ИП, подрядчик – физическое лицо, перейти к тексту.
| Эта форма договора подходит для применения подрядчиками-физлицами, которые зарегистрировались как ИП и встали на учет в качестве плательщиков налога на профессиональный доход (НПД), с учетом того, что ИП, ведущие деятельность в субъекте РФ, где проводят эксперимент по установлению спецрежима НПД, вправе применять такой режим, встав на учет в качестве плательщика такого налога (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). При этом, если ИП применяет УСН или ЕСХН, в течение месяца после постановки на учет в качестве плательщика НПД он обязан направить в ФНС РФ уведомление о прекращении применения этих режимов налогообложения (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ). Если же ИП на ОСНО становится плательщиком НПД, он не может больше осуществлять иную предпринимательскую деятельность, кроме той, что подпадает под действие такого налога. |
ДОГОВОР ПОДРЯДА
N ____________
заключили настоящий Договор о следующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его в соответствии с условиями настоящего Договора. Перечень работ установлен Приложением N 1 к настоящему Договору, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.
| В любом договоре необходимо указать его существенные условия, иначе его могут признать незаключенным (п. 1 ст. 432 ГК РФ). В классическом договоре подряда необходимо определить: - конкретный вид работы - ее содержание, объем и результат (п. 1 ст. 702 ГК РФ); - начальный и конечный сроки выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ). Обратите внимание, что в договорах строительного и бытового подряда нужно будет указать ряд дополнительных параметров. Договор подряда заключают (п. 1 ст. 702 ГК РФ): - на изготовление или переработку либо обработку вещи; - на выполнение другой работы с передачей ее результата Заказчику. Поэтому важно подробно описать: - перечень и состав работ, которые будет выполнять Подрядчик; - вещь, которую Заказчик передает Подрядчику - в случае передачи такой вещи; - объем работ - например, количество вещей или действий Подрядчика; - ожидаемый результат работы - его признаки и характеристики; - начальный и конечный сроки выполнения работы. Все эти условия можно описать в задании Заказчика и включить его в приложения к договору (п. 1 ст. 702 ГК РФ). |
1.2. Подрядчик обязан приступить к работе "____" ________________ 20____ г.
Срок окончания работ: "_____" _________________ 20____ г.
1.3. Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения задания Заказчика.
1.4. Работы, указанные в п. 1.1, производятся из материалов Подрядчика.
1.5. Подрядчик обязан закончить выполнение работ, указанных в п. 1.1, и сдать надлежаще выполненный результат по Акту сдачи-приемки выполненных работ.
1.6. Подрядчик вправе, с письменного согласия Заказчика, привлекать для выполнения работ субподрядчика. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за качество и сроки выполненных субподрядчиком работ.
| Подрядчик вправе привлечь к исполнению обязательств по договору субподрядчиков (п. 1 ст. 706 ГК РФ). В такой ситуации допустимо также указать перечень критериев, по которым выбирают субподрядчиков. Например, перечисляют конкретных лиц, с кем можно заключить договор субподряда, а с кем нельзя. Также можно связать возможность привлечения субподрядчиков с обязательным получением соответствующего согласия со стороны Заказчика. В договоре также может быть предусмотрено условие о том, что Подрядчик обязан выполнить работу лично. Тогда он не вправе будет привлечь субподрядчиков. |
2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
2.1. Цена выполненных по настоящему Договору работ составляет _________ (______________________________) рублей.
2.2. Оплата выполненных работ производится любым удобным способом.
2.3. Порядок оплаты выполненных работ:
Внесение аванса в размере __________ (__________________) рублей в течение _________ дней с момента заключения настоящего Договора. Оставшаяся сумма в размере __________ (__________________) перечисляется в течение ______ дней с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ в полном объеме, с учетом возможных устранений недостатков согласно п. 4.2 настоящего Договора.
2.4. Все накладные расходы (оплата доставки материалов, другое) производятся за счет Заказчика.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. Выполнять работы согласно условиям настоящего Договора в соответствии с требованиями, которые обычно предъявляются к таким работам.
3.1.2. Обеспечить надлежащую приемку выполняемых привлеченными субподрядчиками работ.
3.1.3. Предоставлять Заказчику всю необходимую информацию о производимых работах (на каком этапе, в каком состоянии находится выполнение работ), при этом Подрядчик должен предоставить такую информацию в течение _______ дней с момента получения от Заказчика требования.
3.1.4. Бережно использовать материал Заказчика, при необходимости и по запросу Заказчика предоставлять информацию с обоснованием количества использованного материала.
| Условие из п. 2.1.3 указывают, если работы выполняют из материалов Заказчика. По общему правилу, если такое условие не предусмотреть, работу будут выполнять иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами (п. 1 ст. 704 ГК РФ). Если Подрядчик использует материалы Заказчика, он обязан использовать их экономно и расчетливо, а после окончания работы (п. 1 ст. 713 ГК РФ): - представить Заказчику отчет об израсходовании материала; - возвратить Заказчику остаток материала или уменьшить цену работы на стоимость такого остатка, если Заказчик согласен на это. |
3.1.5. Сдать результат работ в срок и в порядке, предусмотренных настоящим Договором.
3.1.6. В случае если Заказчик в порядке, предусмотренном п. 4.2 Договора, откажется от приемки выполненных работ и, соответственно, предъявит требование об устранении недостатков, Подрядчик обязан устранить такие недостатки в течение _________ дней.
| Если договором предусмотрено, что все материалы закупает Подрядчик, то в обязанностях Подрядчика также необходимо указать срок такой закупки материалов. Если Подрядчик - плательщик НПД, в Договор нужно добавить п. 3.1.7 - 3.1.9 примерно такого содержания: "3.1.7. В подтверждение постановки Подрядчика на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход в течение __ календарных дней с даты заключения Договора представить Заказчику справку о постановке Подрядчика на учет в качестве плательщика налога на профессиональный доход по установленной ФНС РФ форме. 3.1.8. При утрате Подрядчиком статуса плательщика налога на профессиональный доход и снятии ФНС РФ его с учета в качестве плательщика этого налога в течение ___ календарных дней с даты снятия с учета уведомить Заказчика об этом, приложив справку о снятии Подрядчика с учета в качестве плательщика налога на профессиональный доход по установленной ФНС РФ форме. 3.1.9. При расчетах Заказчика с Подрядчиком наличными денежными средствами или с использованием электронных средств платежа предоставить Заказчику чек, содержащий все сведения, предусмотренные ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, на бумажном носителе или в электронной форме (на электронную почту Заказчика) в момент расчета. При расчетах Заказчика с Подрядчиком безналичными денежными средствами предоставить Заказчику чек, содержащий все сведения, предусмотренные ч. 6 ст. 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ, на бумажном носителе или в электронной форме (на электронную почту Заказчика) в течение 1 (одного) календарного дня с момента расчета". |
3.2.1. Сдать Заказчику результат выполненных работ в соответствии с настоящим Договором досрочно, при этом Подрядчик должен письменно уведомить Заказчика за ___ дней до начала сдачи-приемки выполненных работ.
3.2.2. Заключать договоры с субподрядчиками с соблюдением условий п. 1.6 настоящего Договора, при этом в течение ____ дней Подрядчик обязан представить Заказчику заверенную копию договора (договоров), заключенных с субподрядчиками.
3.2.3. Приостановить выполнение работ в случае, если Заказчик не выполнит обязательства по настоящему Договору, при этом неисполнение таких обязательств Заказчиком влечет невозможность выполнения работ по Договору. Подрядчик должен письменно уведомить о приостановке выполнения работ не позднее чем за ____ дней до приостановления работ. Происходит соразмерное продление срока сдачи результата работ на соответствующий период, при этом на такой период Подрядчик освобожден от оплаты неустойки.
3.2.4. Отказаться от исполнения Договора в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по оплате, в том числе оплате накладных расходов (п. 2.4 настоящего Договора).
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Принять и оплатить надлежаще выполненные Подрядчиком работы (результат работы) согласно условиям настоящего Договора. Заказчик должен принять выполненные работы в течение ___ дней с момента представления Акта сдачи-приемки выполненных работ Подрядчиком.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. В любое время контролировать ход и качество выполнения Подрядчиком работ по Договору подряда, давать обязательные для исполнения Подрядчиком указания.
3.4.2. Отказаться от исполнения Договора и потребовать уплаты предусмотренных Договором подряда и законом убытков и неустоек, если Подрядчик своевременно не приступает к выполнению работ или выполняет работы настолько медленно, что их окончание к установленному сроку становится явно невозможным.
3.4.3. Уменьшить сумму, которая будет подлежать оплате, согласно п. 2.1 Договора, на сумму пеней и штрафов, предусмотренных настоящим Договором, исчисляемую в соответствии с его условиями (раздел 5 Договора), либо потребовать от Подрядчика возврата части перечисленных ему денежных средств в размере суммы исчисленных Заказчиком пеней и штрафов.
4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
4.1. Стороны оформляют передачу выполненных работ Заказчику Актом сдачи-приемки выполненных работ (далее по тексту - "Акт"). Акт составляет и представляет Заказчику Подрядчик.
Стороны определили следующих лиц (представителей), уполномоченных подписывать Акт без оформления доверенности на это в виде отдельного документа:
В случае замены вышеуказанных лиц Стороны в письменном виде уведомляют друг друга об этом в течение 1 (одного) дня. Сторона, нарушившая порядок и/или сроки такого уведомления, лишается права ссылаться на отсутствие полномочий действовать от своего имени указанного в Договоре представителя.
4.2. Заказчик вправе отказаться от принятия выполненных работ полностью или частично, в этом случае он обязан представить в письменном виде мотивированный отказ от принятия работ с требованиями об устранении выполненных недостатков. В случае мотивированного отказа Заказчика от принятия выполненного Подрядчиком результата работ либо части работ Заказчик обязан направить Подрядчику письменное требование об устранении выявленных недостатков. Заказчик вправе направить мотивированный отказ и требования об устранении недостатков в течение срока, предусмотренного п. 3.3.1 настоящего Договора.
4.3. Если по истечении срока, установленного п. 3.3.1 Договора, Заказчик не предъявит мотивированного отказа от приемки работ и не заявит требований об устранении недостатков, то работы считаются принятыми Заказчиком в полном объеме и при отсутствии каких бы то ни было претензий со стороны Заказчика.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За несвоевременное исполнение обязательств Заказчика по уплате выполненных работ Подрядчик вправе предъявить требование об уплате неустойки в размере _________ от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.
5.2. Заказчик вправе требовать уплаты штрафа:
5.2.1. В случае просрочки начала выполнения работ в размере ____________________.
5.2.2. В случае просрочки окончания работ в размере ____________________.
5.2.3. В случае нарушения срока устранения недостатков в соответствии с п. 3.1.6 Договора в размере ____________________.
5.3. Убытки, причиненные Стороне неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих обязательств по настоящему Договору, подлежат возмещению нарушившей Договор стороной в полном объеме сверх неустойки, установленной настоящим Договором.
5.4. Полная уплата неустоек и штрафов не является освобождением от исполнения своих обязательств в натуре.
6. ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
6.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
6.1.1. При задержке Подрядчиком начала работ более чем на _____________, а также в случае, предусмотренном п. 3.4.2 Договора.
6.1.2. При систематическом (более _____________ раз) нарушении Подрядчиком сроков выполнения работ, зафиксированном актами Заказчика.
6.1.3. При систематическом (более ______ раз) несоблюдении Подрядчиком требований к качеству работ, зафиксированном актами Заказчика;
6.1.4. Если после предъявления требования об устранении недостатков, согласно п. 4.2 настоящего Договора, Подрядчик вновь выполнит работы с несоблюдением требований к качеству и Заказчик вновь откажется их принимать. При этом Заказчик должен оплатить только принятые по Акту работы.
6.2. В случаях, указанных в п. 6.1.1-6.1.3 Договора, Заказчик должен оплатить стоимость произведенных работ пропорционально части работ, выполненных до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора подряда.
6.3. Подрядчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора в следующих случаях:
6.3.1. Неисполнение обязательств Заказчика по предоставлению материала, по оплате аванса, а также в случае, предусмотренном п. 3.2.4 Договора.
6.4. Стороны в любое время могут изменить либо расторгнуть Договор, заключив к нему соответствующее дополнительное соглашение.
7. ИНЫЕ УСЛОВИЯ
7.1. Риск случайной утраты, гибели или повреждения результата выполненных Подрядчиком работ до момента приемки Заказчиком несет Подрядчик.
7.2. Настоящий Договор подряда вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до выполнения Сторонами принятых на себя обязательств.
7.3. Споры, возникающие из Договора подряда, если они не будут урегулированы путем переговоров, передаются на рассмотрение Арбитражного суда _______________.
7.4. Уведомления и иные юридически значимые сообщения могут направляться Сторонами:
Стороны самостоятельно несут риск последствий неполучения уведомлений и иных юридически значимых сообщений, доставленных вышеуказанными способами. При этом сообщения, доставленные по адресам места нахождения/места жительства и почтовым адресам Сторон, считаются полученными ими, даже если они не находятся по указанному адресу.
Лица, получающие уведомления и иные юридически значимые сообщения со стороны адресата, считаются обладающими полномочиями на это, возникающими в силу обстановки (п. 1 ст. 182 ГК РФ).
7.4. Настоящий Договор подряда составлен в двух идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Приложение N 1
к Договору подряда
от "___"___________ 20__ г.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
| Акт сдачи-приемки выполненных работ нужно обязательно составить при выполнении работ по договору строительного подряда, обычно для этого используют форму КС-2 (п. 4 ст. 753 ГК РФ, Постановление Госкомстата от 11.11.1999 N 100). В остальных случаях целесообразно это сделать, чтобы иметь возможность подтвердить факт выполнения работы и конкретный момент их выполнения. На что обратить внимание при составлении акта, читайте в статье "Как составить идеальные акты выполненных работ и оказанных услуг". |
АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА N ______ ОТ "___" ________________ 20__ Г.
подписали настоящий Акт о следующем:
Настоящим Актом стороны подтверждают, что Подрядчик выполнил работы по Договору подряда N ______ от "___" _____________ 20 ___ г. надлежащим образом и в срок, а Заказчик принял эти работы в полном объеме и не имеет претензий к качеству и объему работ. Приложение N 1 к Договору подряда N ______ от "___" _____________ 20 ___ г. в части выполнения работ Стороны считают исполненным.
Подрядчик подтверждает, что оплата произведена Заказчиком в полном соответствии с условиями Договора, в полном объеме и в срок. Подрядчик не имеет претензий по оплате.
Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.