Приложение 2
ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗА ЗАКАЗЧИКА) Договор банковской гарантии __________________________________________, в дальнейшем именуемое
(наименование организации - гаранта) "Гарант", в лице_________________________________________________, действующего на основании ____________________, с одной стороны, и _________________________________________________________________, (наименование предприятия или организации, получающих гарантию) в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице _____________________ _______________________________________, действующего на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор (в дальнейшем - Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора
1.1. Гарант гарантирует надлежащее исполнение Предприятием обязательств по пп. ___ Договора подряда N ___ от _______ 199_ г., заключенным Предприятием с ______________________________________, (наименование подрядной организации) в дальнейшем именуемым "Подрядчиком", и уплату гарантийной суммы Подрядчику в случае, если Предприятие в силу своей несостоятельности или по другим причинам не сможет надлежащим образом исполнить указанные обязательства. 2. Обязательства сторон
2.1. Гарант обязуется:
2.1.1. В течение ____ дн. от даты поступления на расчетный счет Гаранта, оговоренного в п. 2.3.1 настоящего Договора, комиссионного вознаграждения предоставить Подрядчику письменную гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством уплатить гарантийную сумму в размере _____________________________ __________________________________________________________________ (сумма прописью) Подрядчику в случае, если Предприятие вследствие его несостоятельности или по иным причинам не сможет надлежащим образом исполнить обязательства по пп. _______ Договора подряда.
Гарантийная сумма уплачивается в течение _____ дн. после получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении гарантии (в дальнейшем - Требования). Одновременно с Требованием Подрядчик обязан представить Заказчику следующие надлежащим образом оформленные документы: __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
После исполнения гарантийных обязательств Гарант оформляет кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ___________ с начислением ____% годовых.
2.1.2. В течение 1 дня после получения Требования уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.3. В течение 1 дня после уплаты гарантийной суммы Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
2.1.4. В течение __ дн. после исполнения Гарантии провести переговоры с Предприятием для оформления предоставляемого ему кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.
2.2. Предприятие обязуется:
2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________% гарантийной суммы.
2.2.2. При сообщении Гаранта о получении им Требования от Подрядчика предоставить необходимую информацию и документацию (по запросу Гаранта), объясняющие ситуацию и причины, приведшие к необходимости исполнения Гарантии.
2.2.3. Погасить ссуду, предоставленную Гарантом, на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора. 3. Изменение и прекращение договора. Ответственность сторон
3.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются Сторонами и оформляются отдельными приложениями к Договору.
3.2. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством.
3.3. В случае оформления Гарантом ссуды Предприятию и допущения просрочки в погашении указанной ссуды Предприятие обязано уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы ссуды за каждый день просрочки.
В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении ссуды
свыше ________________________ после окончания срока, указанного в
п. 2.1.1 настоящего Договора, Гарант имеет право обратиться с
иском в арбитражный суд.
4. Срок действия Договора
4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
4.2. Действие Договора прекращается:
после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___ Договора подряда;
в случае передачи Предприятием (переуступки) своих обязательств по пп. ___ Договора подряда другому предприятию (организации);
в случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов между Сторонами.
4.3. Расторжение Договора в одностороннем порядке не
допускается.
5. Прочие условия
5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, по 1 экз. для каждой из Сторон.
5.2. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
5.3. Стороны обязуются предпринимать все усилия к
урегулированию споров путем переговоров. Разногласия, по которым
Стороны не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном
суде.
6. Реквизиты сторон
6.1. Гарант __________________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _______________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________
6.2. Предприятие _____________________________________________
(полное наименование)
Адрес: _______________________________________________________
Банковские реквизиты _________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ За Гаранта _______________ За Предприятие _______________ (подпись) (подпись) МП МП