Постановление Правительства Москвы от 02.02.2011 N 25-ПП

"О мерах по завершению реализации инвестиционных контрактов с участием Правительства Москвы" (часть 2)
Редакция от 30.07.2024 — Действует с 30.07.2024
Показать изменения

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 2 февраля 2011 г. N 25-ПП

О МЕРАХ ПО ЗАВЕРШЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ С УЧАСТИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

(в ред. Постановлений Правительства Москвы от 28.05.2012 N 242-ПП, от 13.12.2016 N 867-ПП, от 05.06.2019 N 641-ПП, от 30.07.2024 N 1739-ПП)

Части 1, 3 Постановления Правительства Москвы от 02.02.2011 N 25-ПП включены в систему отдельными документами.

Приложение N 2

ПЕРЕЧЕНЬ ИНВЕСТИЦИОННЫХ КОНТРАКТОВ (ДОГОВОРОВ), ПО КОТОРЫМ НЕОБХОДИМО ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ РЕАЛИЗАЦИИ, ПО КОТОРЫМ НАЧАТО СТРОИТЕЛЬСТВО ОБЪЕКТОВ, ВЕДЕТСЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ, И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ НЕ ИСТЕКЛИ (ВСЕГО: 369)

ЦАО Адрес и предмет контракта Номер контракта Ответственный Срок реализации Инвесторы Состояние реализации контракта
01 Внедрение в ЕИРЦ города Москвы АСУ ЕИРЦ, в том числе СПО. 13-135279-5001-0012-00001-06
(ЕИРЦ конкурс) 		31.12.2017
ЦЕНТР ГОРОДСКИЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ООО 		действует
    Префектура ЦАО    
02 Поварская ул., д.8/1/1, стр. 1, 2. Хлебный пер., д. 3;
ул. Кременчугская (напротив вл.34)		 12-001308-5001-0012-00001-04
(В01-00587)
31.03.2015
"Мосрыбхоз" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная реконструкция зданий под нежилые цели и строительство комплекса ГУВД г. Москвы в ЗАО.     Инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока реализации проекта до 31.12.2015. Строительство многофункционального архитектурного комплекса до 31.12.2013. Проблема, препятствующая реализации проекта – невозможность переселения института США и Канады до строительства по городскому заказу здания по адресу: Спасская 3-5.
  1. Комплексная застройка Префектура ЦАО    
03 Софийская наб., д.34, стр.3 (бывшая ул.Болотная, д.12, стр.3) 12-008834-5001-0012-00001-03
(10-2131/рн-2)
(01-00314) 		31.12.2014
Общество с ограниченной ответственностью "ТРАНСАЭРО ТУРС ЦЕНТР" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Не урегулирован вопрос вывода пользователя нежилых помещений и финансирования инвестором затрат, связанных с перебазированием 1-го отдела ДПС ГИБДД (на спецтрассе) ГУВД по г.Москве.
  Реконструкция и строительство гостинично-офисного центра.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
04 Дурова ул. вл. 3 12-001454-5001-0012-00001-03
(С01-00460)
31.12.2014
Закрытое акционерное общество "Форум Пропертиз Инвест" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
работы не ведуться
  Строительство многофункционального офисно-делового центра и комплекса "Храм детства", строительство конюшни с манежем, реконструкция здания ул. Дурова, стр.1, д.24 под жилое
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
05 ул. Садовническая, вл.82, стр. 3, 6, 8, 9, 10, 12
ул.Садовническая, вл.82, стр.2
ул.Садовническая, вл.73, стр.1А
ул.Садовническая, вл.82, стр.1, 4, 5
ул.Садовническая, вл.82 (вкл. вл.11), вл.84, стр.5, вл.73, стр.17		 12-000066-5001-0012-00001-02
(2-1903/н-2)
(01-00080)
31.12.2014
Краснохолмский Камвольный Комбинат, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
1-я и 2-я очереди ИК - введены. Оформление АЧР. Выполняются работы по 1-му этапу ИК в части объектов 3 и 4 очереди.
  Поэтапное реформирование (самореформирование)предприятия и строительство на освобожданмой территории многофункционального нежилого комплекса административно-офисного назначения
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
06 Шаболовка ул., вл. 7-9 13-068421-5001-0012-00001-07
31.12.2013
Инвестиционная строительная компания "Столица-Групп", ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Департаментом транспорта и связи г. Москвы рассматривается вопрос о возможности сохранения трамвайного депо.
  Строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и объектами социально-бытового назначения.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
07 улица Тимура Фрунзе вл.11 13-078442-5001-0012-00001-07
31.12.2013
КРАСНАЯ РОЗА 1875, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Отселение жителей из общежитий.
  Реорганизация (реабилитация) производственной территории ЗАО "Красная Роза 1875": строительство многофункционального комплекса общественно-делового и гостиничного назначения с подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
08 Ордынка Б. 11/6,стр. 1 11-001643-5001-0012-00001-99
(2-1517/р-1)
(01-00059)
30.09.2013
Производственный кооператив Мрамор 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Выполнение 1-го этапа ИК. Разрабатывается проект документации.
  Реконструкция жилого дома под пансионат для ветеранов
Префектура ЦАО    
  2. Жилые дома      
09 Таганская ул. 34, стр. 2 12-008781-5001-0012-00001-03
(7-2160/рн-2)
(01-00372)
30.06.2013
Православный единоверческий приход храма Святителя Николая Мирликийского в Студенцах 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ведется проектирование
  Реконструкция нежилого здания с надстройкой одного этажа,реконструкция
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
10 Озерковская наб. д. 14, стр. 1 12-001125-5001-0012-00001-03
(2-2069/р-2)
(01-00201)
31.05.2013
РОО "Культурно-оздоровительный женский клуб "Веста" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
В соответствии с заключением Москонтроля, инвестору необходимо повторно обратиться в Москонтроль после получения ГПЗУ для принятия решения по ТЭПам объекта и экономики проекта. Оформление ГПЗУ инвестором приостановлено в связи с несогласием с ТЭПами объекта по ГПЗУ. Вопрос внесен на рассмотрение Городской комиссии по вопросам градостроительства, землепользования и застройки при Правительстве Москвы.
  Строительство культурно-оздоровительного центра со сносом существующего строения
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
11 Малая Сухаревская площадь вл.10/31 12-058636-5001-0012-00001-05
31.03.2013
ООО "ФЛЭТ и Ко" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство Московского театрального центра "Вишневый сад".
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
12 улица Большая Лубянка вл.20 к.2
район Нагатино-Садовники, мкр.1, к.29А, 30А, 29Б, 30Б; район Нагатино-Садовники, мкр.2, Нагатинская наб., к.35
13-048296-5001-0012-00001-10
31.03.2013
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  проектирование и строительство с отделкой и оснащением в полном объеме нежилого здания (Объект N1), проектирование и строительство жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, подземными и наземными гаражами-стоянками (Объект N2)
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
13 ул. Б.Дмитровка, вл.9, стр. 1-6, 8-11, вл.7/5, стр.5
Камергерский переулок вл.4 к.1,3
улица Большая Дмитровка д.7/5 стр.4
Георгиевский пер., вл. 1, стр. 1, 2, 3		 13-000014-5001-0012-00001-93
(8-16/нр-1,2)
(01-00527)
31.03.2013
ЗАО "НВП"
Закрытое акционерное общество "ИНГЕОЦЕНТР" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Проектирование
  Реализация инвестиционного проекта в части организационных, проектных, строительно-монтажных и иных работ для ввода объектов в эксплуатацию
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
14 Смоленская пл., вл. 7-9 12-028437-5001-0012-00001-04
(В-00562) 		31.03.2013
АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ГПЗУ не разработано, Проблема, препятствующая реализации проекта – не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.
  Проектирование, реконструкция и строительство многофункционального общественного комплекса и оптимизацию пересадочного узла станций метро "Смоленская"
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
15 Яузский бульв. д. 9/6, стр. 1,3,5,8 12-008849-5001-0012-00001-03
(7-2296/р-1)
(01-00450)
31.12.2012
Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ ПАРТНЕР" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ДЗР отказал инвестору в оформлении договора аренды з.у. По инф. ДЗР отсутствует решение о предоставлении з.у., а так же не прекращено право опер. управления Научно-практического центра медицинской радиологии Комитета здравоохранения гор. Москвы на строения. На совещ. 19.10 в префектуре, рекомендовано инвестору с Центром оформить договорные отношения на здание по адресу: ул. Ср. Калитниковская, 28, стр. 1, находящееся в собственности инвестора и в которое выведен Центр, после чего ДИгМу прекратить право оперативного управл.
  Работы по реставрации и приспособлению для современного использования комплекса зданий (объектов культурного наследия регионального значения) Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
16 Щетининский пер., д. 4, стр. 2, 3 ( 2-ой Казачий пер., д. 3/4, стр. 1).
Садовническая улица д.73 стр.19		 13-027951-5001-0012-00001-04
(00586)
(ДЖП.04.ЦАО.00586)
31.12.2012
ООО "Аквилон-Эстейт". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Оформляется ГПЗУ.
  Перебазиров. наркодиспансера N9 из здания по Щетининскому пер., д.4, стр.3 в реконструир.здание по Садовнической ул., д. 73, стр. 19 (объект1) и строит-во на освобож.участке (Щетининский пер., д.4, стр.2,3) жил. дома с подземной автостоянкой (Объект2)
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
17 3-й Кадашёвский переулок д.3 стр.1, 7 12-073319-5001-0012-00001-05
31.12.2012
Общество с ограниченной ответственностью "АТМОСФЕРА" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ДИГМ не выведены арендаторы нежилых помещений.
  Реконструкция жилых строений под нежилые цели для осуществления уставной деятельности МАК (подземный гараж-стоянка).
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
18 ул. Петровка, вл. 26, стр. 9 12-036089-5001-0012-00001-10
31.12.2012
Закрытое акционерное общество "Северо-Запад Инвест" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Проектирование
  Строительство административно-жилого комплекса с апартаментами, многофункциональным спортивным залом, помещениями для временного пребывания детей с организацией участка детской прогулочной площадки и подземной автостоянки Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
19 Хохловская площадь 14-036893-5001-0012-00001-05 31.10.2012
ИНКОНИКА, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство 6-ярусного подземного гаража-стоянки на 272 м/м и наземной части досугового назначения.
Префектура ЦАО    
  4. Гаражи-стоянки      
20 Московская область, Красногорский район, пос. Нахабино, ул. Ленина, д. 11 (бывший д. 7)
улица Щепкина вл.3А		 12-024192-5001-0012-00001-10 01.10.2012
Открытое Страховое Акционерное Общество "Ингосстрах" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
улица Щепкина вл.3А - работы не начаты Жители возражают против строительства.
  Реконструкция нежилого здания и строительства нежилого административного здания
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
21 Шлюзовая наб., вл. 4/2 12-027999-5001-0012-00001-10 01.09.2012
Закрытое акционерное общество "Московская ордена Трудового Красного Знамени обувная фабрика "Парижская коммуна" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Проектная документация разработана, утверждена МГЭ. Ведутся работы согласно графику производства работ.
  Реформирование производственной территории с последующим проектированием и строительством многофункционального комплекса, включая помещения без конкретных технологий для устройства офисов, гостиница квартирного типа, спортивно-оздоровительный комплекс, по
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
22 Серебрянический пер. 5, стр. 1 12-002143-5001-0012-00001-00
(7-1520/р-2) 		23.07.2012
ЗАО "Винд" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ведется проектирование
  Реконструкция нежилого здания,реконструкция
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
23 улица Большая Якиманка вл.15/20 стр.1,2 12-090316-5001-0012-00001-06
30.06.2012
ФИРМА - АРХИТЕКТУРА.ДИЗАЙН.СТРОИТЕЛЬСТВО - 424, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция и строительство комплекса зданий под нежилые цели с подземной автостоянкой
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
24 ул. Советской Армии, вл. 6. 13-012075-5001-0012-00001-05 30.06.2012
Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство спортивно-учебного комплекса и жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
25 Мещанская улица д.9/14 стр.1 12-033101-5001-0012-00001-05
31.05.2012
ИННОВАЦИИ В ОБРАЗОВАНИИ, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция нежилого здания с надстройкой двух этажей.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
26 Б.Никитская, д.9/15/2, строение 1 (подъезды N1,2) 13-000973-5001-0012-00001-98
(6-1170/р-1)
31.03.2012
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
  Реконструкция здания
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
27 ул. Ильинка, дом 3/8, стр. 3, 4 и Богоявленский пер., д. 6, стр. 1 12-063121-5001-0012-00001-05
31.03.2012
Закрытое акционерное общество "Теплые Торговые Ряды" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ведется проектирование
  Комплексная реконструкция зданий и новое строительство многофункционального административно-гостиничного комплекса с подземной автостоянкой
Префектура ЦАО    
  1. Комплексная застройка      
28 Последний пер., д.8
Сретенка ул. кварталы 267 и 268
Б. Головин пер., д.5, стр.1
Последний пер., д.10
Большой Головин переулок д.19
Большой Головин переулок д.15
Большой Головин переулок д.12 стр.1
Последний пер., д.26		 13-000015-5001-0012-00001-93
(5-37/нр-1,2)
31.03.2012
ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Москонтролем принято решение вернуться к рассмотр. вопроса о продл. срока реализ. проекта после решения вопроса по оформлению земельно-правовых отношений.
  Реконструкция кварталов. Строительство, реконструкция, реставрация, кап. ремонт, благоустройство.
Префектура ЦАО    
  1. Комплексная застройка      
29 Никитская Б. ул., д. 9/15/2, стр.1 (подъезд N5 и N6) 13-001078-5001-0012-00001-96
(6-894/р-1)
29.02.2012
Общество с ограниченной ответственностью "ВИС-ИНВЕСТ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Инвестором разрабатывается градостроительная документация (I этап).
  Реконструкция, реставрация и новое строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 94 м/места, а также благоустройство, озеленение прилегающей территории.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
30 1-й Самотёчный переулок вл.17 Б 13-024957-5001-0012-00000-07
29.02.2012
ИНТЕКО, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома с подземной автостоянкой для ЖСК Союза кинематографистов России.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
31 Старопименовский пер. д. 4 стр.2, (об.1), д.13, стр.4 (об.2)
13-004092-5001-0012-00001-02
(8-1960/р-1)
(01-00282)
31.12.2011
Учреждение Московской Федерации профсозов "Фонд имущества профсоюзов Москвы" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Проектирование
  Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями (об1) и административного здания (об2)
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
32 Энтузиастов ш. вл. 2-4 12-008915-5001-0012-00001-04
(01-00541)
31.12.2011
"Здоровье" МОБФПЗ. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
МК в соответствии с поручением ПКЦ рассматривает обращение инвесторов о переуступки прав и обязанностей по ИК от РОБФПЗ "Здоровье" к ООО "Джи-Пи-Мэг". Завершаются работы нулевого цикла.
  Строительство многофункционального центра.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
33 ул.Новорязанская д.26-28, ул.Новая Басманная д.29
12-006300-5001-0012-00001-06
31.12.2011
ЗАО "ОЛМИНЕЯ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Реализуется в установленном порядке
  Строительство делового центра с подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
34 Костянский пер., д. 6, стр.1, Уланский пер., вл. 5-7, стр. 2, вл. 7-9
12-041163-5001-0012-00001-09
31.12.2011
"Нефтяная компания "ЛУКОЙЛ" ОАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реконструкция здания и строительство административного здания
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
35 1-й Николощеповский переулок д.20/4
1-й Смоленский переулок вл.19-21
1-й Николощеповский переулок		 12-075398-5001-0012-00001-09
31.12.2011
ЗАО "СК ДОНСТРОЙ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Отселение жителей не начато. Жители возражают против строительства многофункционального комплекса.
  Строительство многофункционального комплекса с размещением помещений Дома причта для прихода церкви Святителя Николая на Щепах, подземного гаража на 160 машино-мест, перенос тяговой подстанции Т-5АП и Т-5Ф и дистанции специальных объектов
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
36 Садовническая наб., вл.3-7, Садовническая ул., вл. 10-14
12-144232-5001-0012-00001-06
30.12.2011
ООО "Раушская" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Строительство понижающей подстанции для обеспечения энергоресурсами районов г.Москвы Реализуется в установленном порядке
  Строительство многофункционального административного комплекса с подземной автостоянкой
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
37 4-й Котельнический переулок д.3 13-071460-5001-0012-00001-05
30.12.2011
ГАРУС, ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
ведется проектирование
  Освобождение и реабилитация территории с последующим строительством многофункционального комплекса жилого и общественно-делового назначения.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
38 переулок Сивцев Вражек вл.42 стр.1-5 13-083148-5001-0012-00001-06
31.08.2011
ИнвестСтройКом, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Проблема, препятствующая реализации проекта, – не выпущен распорядительный документ, утверждающий границы территории памятников.
  Строительство единого градостроительного комплекса, включающего создание Международного культурного и делового центра им. Ю.А. Гагарина и строительство жилого дома.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
39 Олимпийский проспект, вл. 12/16. 12-019247-5001-0012-00001-05
31.07.2011
АН-СИБКОНТАКТ ИНВЕСТ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального комплекса.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
40 улица Бурденко вл.11 11-008916-5001-0012-00001-03
(ДЖП.03.ЦАО.00497)
31.07.2011
Новый дом-94 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома с двухуровневой подземной автостоянкой на месте сносимого существующего здания Префектура ЦАО    
  2. Жилые дома      
41 Сытинский тупик, вл. 3а. 13-007526-5001-0012-00001-04
(ВI-00570)
30.06.2011
ОАО Палашевский рынок 		Завершается строительство объекта
  Строительство многофункционального жилого комплекса. Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
42 Тверская-Ямская 4-я ул., вл. 10, 12, 14, стр.1 13-028428-5001-0012-00001-04
(00603)
(ДЖП.04.ЦАО.00603)
30.06.2011
ДЕЛОВОЙ ЦЕНТР НЕЙРОХИРУРГИИ, ОАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Требуется продление
  Осуществление мероприятий по обеспечению проектирования и строительства жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом, направленных на сохранение исторически сложившейся застройки и регенерацию историко-градостроительной среды
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
43 Олимпийский просп. вл. 10 14-027327-5001-0012-00001-04
(01-00467)
30.06.2011
ГСК "Лаврский" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
работы не ведутся из-за отсутствия финансирования
  Строительство подземного гаража-стоянки с наземными встроенно-пристроенными помещениями нежилого назначения
Префектура ЦАО    
  4. Гаражи-стоянки      
44 Староконюшенный переулок вл.45 стр.1 13-008008-5001-0012-00001-03
(00556)
(ДЖП.03.ЦАО.00556)
30.04.2011
ПОДЪЕМ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
1-ый этап ИК выполнен. Ведуться работы по 2-му этапу ИК.
  Проектирование, реконструкция с реставрацией 6-эт. жилого дома.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
45 Коровий вал, д.5, стр.6, 8 - 1-й Люсиновский пер., вл. 2-4 12-006702-5001-0012-00001-05
31.03.2011
Ассамблея народов России" ООО. 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта. Решения не принято.
  Строительство административного здания с подземным гаражом-стоянкой
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
46 Лубянская пл. (у Политехнического музея)
Никольская улица д.10/2 стр.1, 3А, 3Б
Никольская улица д.12/1; М.Черкасский пер., д.1/3		 12-001662-5001-0012-00001-00
(3-1569/р-2)
(01-00090)
31.03.2011
ВЕСТА, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Судебные разбирательства по иску инвестора к Правительству Москвы о продлении срока реализации ИП.
  Рек-ция нежилых зданий под многофункциональный (торгово-ресторанный, гостинично-деловой) центр с подземным гаражом. Стр-во и размещение оборудования понизительной подстанции П-6 и рек-ция теплового пункта станции Лубянка.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
47 Лужнецкий проезд д.15
ул. Потешная, д. 5, стр. 1,2
Сафоновская улица д.15
Садово-Кудринская ул., д. 15
ул. Красина, д. 27/20, стр. 3,4
1-я улица Ямского Поля вл.12
Шмитовский проезд д.29 к.10		 12-001354-5001-0012-00001-08
31.03.2011
ООО "Медстройинвест" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Проект ДС, предусматр. продление срока ИК, в целом до 2016 года проходит согл. в городе.
  Проектирование, строительство и техническое оснащение в соответствии с медицинским заданием Департамента здравоохранения города Москвы в 2007-2008гг
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
48 Дмитровский переулок д.5 стр.1 12-127749-5001-0012-00001-06
31.03.2011
Российские семена, ЗАО НПФ 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Требует продления
  Реконструкция с новым строительством административного здания.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
49 2-ой Щемиловский пер., д. 5А
Косой пер., д. 17, стр.2		 13-008394-5001-0012-00001-03
(00468)
(ДЖП.03.ЦАО.00468)
31.03.2011
Асмато, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Требуется продление
  Строит-во жилого дома со встроен.пристроен.нежил. помещ. и подземным гаражом-стоянкой., реконструкция нежилого здания с надстройкой и пристройкой, с подземным гаражом.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
50 Цветной бульвар вл.13 13-015951-5001-0012-00001-07
30.03.2011
ЗАО "Мосстрой-инвест"
МОСКОВСКИЙ ЦИРК НИКУЛИНА НА ЦВЕТНОМ БУЛЬВАРЕ, ЗАО 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилого дома с общежитием для артистов Московского цирка Никулина на Цветном бульваре и подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
51 Тетеринский переулок, вл.18 13-011496-5001-0012-00001-05
28.02.2011
"Тетрис" ЗАО 		Завершается строительство объекта
Не решен вопрос с пожарным проездом. В связи с отказом инвестора от оплаты неустойки за нарушение сроков оплаты компенс., расчитанной ДЖПиЖФ, префектурой 17.11.2010 повторно направлено обращение в адрес Ю.В. Росляка с предложением ДЖПиЖФ взыскать ден. ср-ва с инвестора в суд. порядке.
  Строительство административно-жилого комплекса с многоэтажным гаражом-стоянкой
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
52 Староконюшенный переулок д.10/10 стр.8
Большой Афанасьевский переулок д.14 стр.3
переулок Сивцев Вражек вл.5-7/14		 12-002139-5001-0012-00001-01
(9-1795/р-2)
(01-00368)
28.02.2011
ДОЛОРЕС, ЦЕНТР ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Воссоздание утраченных строений и реконструкция. Префектура ЦАО   По объектам: Б. Афанасьевский пер., д.14, с.3, пер. Сивцев Вражек вл.5-7/14 (нежилое строение) срок выполнения 1-го этапа ИК до 28.02.2011. Проектная документация не разработана. На объекте работы не начаты. По объекту: Староконюшенный пер. вл. 1 /10 стр.8 - Урегулирование имущественных вопросов, связанных с порядком взаиморасчетов сторон по приобретенным соинвестором помещений для городских служб. Объект введен в эксплуатацию. Оформляется АР
  3. Нежилые объекты      
53 Трехгорный вал д. 14, стр. 1
13-008746-5001-0012-00001-03
(00467)
(ДЖП.03.ЦАО.00467)
(ВМ01-00421)
28.02.2011
Фирма ТРАНСГИДРОСТРОЙ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция ветхого жилого дома с нежилыми помещениями, благоустройство прилегающей территории. Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
54 1-й Новый переулок д.9 стр.3 12-028430-5001-0012-00001-04
(4-2335/р-2)
(01-00513)
31.01.2011
"Торговый Дом "Беларусь" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство со сносом существующего здания Префектура ЦАО   Требует продления
  3. Нежилые объекты      
55 1-ый Добрынинский пер., д. 8, стр.1.
13-008396-5001-0012-00001-03
(00426)
(ДЖП.03.ЦАО.00426)
31.12.2010
ГАРАНТКАПИТАЛ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями, подземным гаражом-стоянкой (без защитного сооружения ГО) с надстройкой.
Префектура ЦАО   Оформляется ГПЗУ
  5. Смешанное назначение      
56 Якиманский пер. д. 6, стр. 1-8
13-002814-5001-0012-00001-03
(10-2091/н-1)
(01-00232)
31.12.2010
Представительство компании "Элапоэль Трейдинг Лимитед" 		Завершается строительство объекта
  Перебазирование промышленных предприятий из исторического центра. Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого и нежилого назначения.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
57 Милютинский переулок д.10 стр.1
12-051743-5001-0012-00001-07
(ГКК аукцион)
31.12.2010
Пассаж, ООО 		Завершается строительство объекта
  Реставрация с приспособлением к современному использованию нежилого здания (объект общественного питания)
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
58 Бакунинская улица вл.82 стр.1
12-053776-5001-0012-00000-08
31.12.2010
ЗАО, Электро-Профи 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство в режиме регенерации исторической застройки административно - делового здания с размещением учебного центра повышения квалификации работников электротехнической промышленности.
Префектура ЦАО   Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта.
  3. Нежилые объекты      
59 улица Земляной Вал вл.59
12-091259-5001-0012-00001-06
31.12.2010
ФОНД РАЗВИТИЯ ИСКУССТВ А.И. РУКАВИШНИКОВА, НО 		Завершается строительство объекта
  Строительство комплекса зданий культурного центра "Школы скульптуры А.И. Рукавишникова"
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
60 2-й Сыромятнический переулок вл.11/16
12-117385-5001-0012-00001-07
31.12.2010
ИНТЕРПРОДРЕСУРС, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство административно-делового комплекса, включая городские инженерные сети и сооружения
Префектура ЦАО   Требуется принятие решения по 196-ПП, инвестор 06.07.10 обратился в МК по вопросу продления срока строительства до 31.03.2011. Заключение префектурой направлено в МК 23.09.10
  3. Нежилые объекты      
61 Серебряническая наб. вл.27 и 29, Земляной вал, вл. 50, Тессинский пер., вл.2-6/19
13-010202-5001-0012-00001-05
31.12.2010
АВГУР, ООО
"Научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" ОАО "ГИАП". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Комплексная реконструкция 1-й очереди: организация транспортной развязки со строительством гаража-стоянки и объекта ГО, стр-во многофункционального центра с подзем. гаражом-стоянкой, стр-во жилого и адм.-культурного комплекса с подземным гаражом-стоянкой.
Префектура ЦАО   Инвестор 14.07.2010 обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации ИП до 31.07.2011. Положит. заключение преф. напр. 10.08.10 в Москонтроль
  1. Комплексная застройка      
62 Известковый переулок д.1/4 стр.1
13-008821-5001-0012-00001-03
(00428)
(ДЖП.03.ЦАО.00428)
31.12.2010
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ "РУБИН", ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство объекта нежилого фонда: административно-офисного здания с подземным гаражом-стоянкой на 10м/м.
Префектура ЦАО   Ведется проектирование; после получения заключения МГЭ инвестор обратится в Москонтроль по 196-ПП для рассмотрения вопроса продления срока реализации ИП.
  3. Нежилые объекты      
63 Погодинская улица вл.4
13-061797-5001-0012-00001-08
31.12.2010
АВВАЛОН, ТСЖ 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 262 м/м
Префектура ЦАО   Требуется принятие решения по 196-ПП о продлении срока реализации проекта.
  5. Смешанное назначение      
64 Мясницкий пр-д., д. 5/28, стр. 1-1а, Мясницкий пр-д, д.3/26, стр.2
12-000149-5001-0012-00001-02
(4-1985/р-2)
(01-00101-ДС-1)
31.12.2010
"ЭНЕРГОСФЕРА Управляющая компания"ОАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство административного здания.
Префектура ЦАО   На 1-ую очередь строительства (административное здание по адресу: Садово-Спасская ул. д.28) оформлен АЧР от 23.04.2008 N 12-000149-5001-0012-00001-02-АЧР-1. Ведется согласование проекта 2 очереди строительства (административное здание по адресу: ул. Мясницкая, д.3/26 стр.1). 27.09.2010 инвестор обратился в Москонтроль о продлении срока строительства до 2012
  3. Нежилые объекты      
65 3-я Тверская-Ямская улица вл.30/29
13-049358-5001-0012-00001-06
31.12.2010
МЕДИЦИНА, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
требуется продление
  Реконструкция строений со строительством пристройки к зданию медицинского центра , включающей стационар (без родильного дома) , поликлинику, кафедру терапии и семейной медицины Российского государственного медицинского университета.
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
66 Средний Кисловский пер., д.5/6, стр.2
13-015985-5001-0012-00000-07
31.12.2010
"В Кисловском переулке", ТСЖ. 		Завершается строительство объекта
  Реализация инвестиционного проекта реконструкции жилого дома
Префектура ЦАО    
  5. Смешанное назначение      
67 улица Щепкина вл.43
12-002682-5001-0012-00001-05
31.10.2010
Общество с ограниченной ответственностью "АМАЛКО" 		Завершается строительство объекта
  Строительство многофункционального административного здания второй очереди комплекса "Сибирское подворье"с подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО   инвестор обратился в МК по 196-ПП решение не принято.
  3. Нежилые объекты      
68 улица Большая Дмитровка д.18/10 стр.2
12-007681-5001-0012-00001-03
(8-227/р-2)
(01-00414)
31.10.2010
АУДИТ И ФИНАНСЫ, АУДИТОРСКАЯ ФИРМА 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция административного здания.
Префектура ЦАО   Требуется продление
  3. Нежилые объекты      
69 Павелецкая площадь у вокзала
12-008928-5001-0012-00001-03
(2-2297/н-2)
(01-00448)
30.09.2010
ОАО "Павелецкая" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Проектирование и строительство конечной станции троллейбусного маршрута "Б-черный", стационарного туалета в составе многофункционального комплекса на площади Павелецкого вокзала
Префектура ЦАО   Москонтролем принято решение в части стр-ва 1-й очереди инв.проекта По 2-й очереди проекта решение будет принято в случае оформления зем.-правовых отношений в установленном порядке (отсутствует государственная регистрация договора аренды). РД ПМ будет издан Москонтролем
  3. Нежилые объекты      
70 Магистральная 2-я ул., вл. 7А
12-028991-5001-0012-00001-05
30.09.2010
ТЕХНОПРОМЭКСПОРТ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ, ОАО 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство второй очереди теплоэлектростанции Московского Международного Делового Центра "Москва-Сити"
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
71 Б.Татарская, 13, квартал 368
13-028345-5001-0012-00001-04
(00619)
(ДЖП.04.ЦАО.00619)
30.09.2010
ЛГМ,ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство на освобождаемой территории жилищно-общественного комплекса с подземными автостоянками на 755 м/м.Строительство административного здания, встроенного ДОУ на 60 мест.
Префектура ЦАО   В службах города рассматривается вопрос замены доли города на помещения д/сада, относящихся к доле инвестора. Решения не принято.
  5. Смешанное назначение      
72 Остоженка 12 стр. 3-3а
13-008893-5001-0012-00001-03
(00413)
(ДЖП.03.ЦАО.00413)
(ВМ01-00336)
01.07.2010
ООО "Синега-1" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Снос существующего здания и строительство жилого дома с подземной автостоянкой
Префектура ЦАО   Сроки строительства будут определены на основании ПОС. Повторное обращение в Москомархитектуру – после разработки ГПЗУ. До настоящего не оформлены зем.-правовые отношения для получения ГПЗУ, т.к. не сформирован единый зем. участок.
  5. Смешанное назначение      
72 Звонарский пер., вл. 3/4, стр. 1.
13-000017-5001-0012-00000-02
(00348)
01.06.2010
ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома.
Префектура ЦАО   Москонтроль рассматривает вопрос о продлении срока с 19.04.2010. Решение не принято.
  5. Смешанное назначение      
74 Арбат Новый ул., д. 21, стр. 2.
12-005016-5001-0012-00001-04
(В01-00600)
28.05.2010
ЗАО "ТАТРУС" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция нежилого здания для использования под театральные цели.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
75 Дмитровка М. 16, стр. 3
12-002365-5001-0012-00001-01
(8-1706/р-2)
(01-00317)
Префектура ЦАО 		07.04.2010
ООО "Общество поддержки культуры и просвещения "Эрмитаж" 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция административного здания
    Дребуется продление
  3. Нежилые объекты      
76 ММДЦ "Москва-Сити" Центральное ядро.
12-026022-5001-0012-00001-05
01.04.2010
БЕЛЛГЕЙТ КОНСТРАКШНЗ ЛИМИТЕД, АКОО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство наземной части Центрального ядра ММДЦ "Москва-Сити"
Префектура ЦАО   Оформляется проект ДС (проходит согласование в городских организациях).
  3. Нежилые объекты      
77 Мира проспект, вл.90-96
21-119980-5001-0012-00001-05
31.03.2010
ТОРГОВЫЙ ДОМ, КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строит. и ввод в эксплуатацию II очереди торгово-административного комплекса "Крестовский", предусмат. в своем составе сельскохозяйств. рынок, универсальн. магазин, предприят. питания и бытового обслуживан., развлекат. центр, систему автостоянок
Префектура ЦАО   Москонтролем 29.03.2010 принято решение о продолжении реализации без продления срока ИК с применением ш/с с 01.01.2009 до даты получения разрешения на ввод без выпуска РД и заключения ДС.
  3. Нежилые объекты      
78 Серебряническая набережная вл.7-11
12-002329-5001-0012-00001-01
(7-1781/н-2)
(01-00243)
31.12.2009
НОУ Общеобразовательная школа "Престиж" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство детского спортивно-оздоровительного клуба и жилого дома с нежилыми помещениями на первом этаже
Префектура ЦАО   оформляется проект ДС о продлении срока проектирования до 30.06.2012.
  3. Нежилые объекты      
79 Столярный переулок д.3 к.18
12-014517-5001-0012-00000-08
31.12.2009
Флайснэр, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция административного здания с использованием чердачного пространства.
Префектура ЦАО   Проект ДС, предусматривающий продление контракта, будет оформлен в установленном порядке после оплаты инвестором штрафных санкций в городской бюджет.
  3. Нежилые объекты      
80 улица Остоженка д.8 стр.2
12-007033-5001-0012-00001-05
31.12.2009
"РТ-Фарм" ООО. 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция здания с подземной автостоянкой
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
81 Ордынка Большая ул., д. 8, стр. 1, 2, 3, 4; д. 14, стр. 3-13, 18. Кадашевский тупик., д. 3.
13-008650-5001-0012-00001-03
(00399)
(ДЖП.03.ЦАО.00399)
01.12.2009
"ТОРГПРОДУКТСЕРВИС" ООО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реализация компенсационного проекта создания производственных мощностей, а также на освобожденной территории осуществление строительства офисно-жилого комплекса.
Префектура ЦАО   Инвестором возвращены денежные средства соинвесторам по договорам соинвестирования.
  5. Смешанное назначение      
82 Тургеневская площадь
12-094688-5001-0012-00001-06
30.11.2009
ИНКОНИКА, ООО 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство подземного гаража-стоянки с шестью подземными этажами и открытой площадки для отстоя автомобилей.
Префектура ЦАО   Суды с подрядчиком
  3. Нежилые объекты      
83 ул. Большая Ордынка, д. 20/4, стр. 1 и Ордынский тупик, д. 6, стр. 1. 11-119563-5001-0012-00001-05
01.10.2009
МОСИНВЕСТСТРОЙ, ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция с реставрацией фасада 6-ти этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.
Префектура ЦАО    
  2. Жилые дома      
84 Новинский бульв. 11
13-000194-5001-0012-00001-98
(12-1182/р-1,2)
(01-00015)
01.04.2009
"Мост" ЗАО. 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция нежилой части здания.
Префектура ЦАО   Суды с федеральными органами власти о принадлежности объекта завершены, собственность признана за РФ. Необходимо принятие решения Москонтролем о дальнейшей реализации проекта. Соответствующее обращение 17.09.2010 направлено префектурой в адрес Москонтроля. Согласно 372-ПП от 28.04.2009 действие 246-ПП от 13.03.2001 "О реконструкции нежилых помещений здания, расположенного по адресу: Новинский бульв., д.11 и отмене постановления Правительства Москвы от 17.12.96 N 1003" приостановлено, но в п.3 этого постановления сказано, что "настоящее постановление не является основанием для внесения изменений в инвестиционный контракт"
  5. Смешанное назначение      
85 Краснопресненская набережная вл.16; (ММДЦ "Москва-Сити") 12-077379-5001-0012-00000-07
01.04.2009
ОАО "СИТИ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Стр-во офисно-административного здания на Зем. участке 2 Северного въезда в Центральное ядро ММДЦ "Москва-Сити" со стор.1-го Красногвардейского проезда и стр-ву наземно-подземного паркинга с сопутств. инфраструктурой для его функц-я,с компл. благоустройст. Префектура ЦАО   Требуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП (инвестор обратился в МК).
  3. Нежилые объекты      
86 Гиляровского ул., вл. 2-4; вл. 2/5, стр. 5
проспект Мира, вл.5, стр.4 и ул.Гиляровского, вл.4, стр.6
12-001091-5001-0012-00001-98
(5-1224/р-2)
(01-00149)
31.03.2009
СтройБюро, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Проектирование и строительство многофункционального комплекса с включением помещений Московского театра под руководством О.Табакова
Префектура ЦАО   Выпускается РД о продлении срока строительства I очереди (офисный центр с включением помещений театра) до 31.12.2011 и для проектирования II очереди I этап (гостиница с номерами квартирного типа) до 31.12.2011
  3. Нежилые объекты      
87 Никитский бульв., вл. 6/20

Строительство гостиничного комплекса с подземной автостоянкой
3. Нежилые объекты 		12-028433-5001-0012-00001-04
(12-2349/н-2)
(01-00531)
Префектура ЦАО 		31.03.2009
ООО "КБФ АСТ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
В соответствии с протоколом совещания в.и.о. Мэра Москвы В.И.Ресина от 08.09.2010 А.В. Кузьмину поручено принять срочные меры по оформлению РД предусматривающего строительство гостиничного комплекса высотностью 23 метра (6) этажей.
88 ул. Спартаковская, вл. 21, стр. 1, вл. 23, корп. 1, вл. 25/28, стр. 1
11-016318-5001-0012-00001-09
31.03.2009
Общество с ограниченной ответственностью"Грандстройс" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство подземной автостоянки
Префектура ЦАО   Москонтролем рассматривается вопрос продления срока реализации проекта
  3. Нежилые объекты      
89 Даев пер., д. 29а, стр. 2
13-008857-5001-0012-00001-03
(00571)
(ДЖП.03.ЦАО.00571)
28.02.2009
ООО "ФЛЭТ и Ко" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция 5-ти эт. жилого дома и ремонт фасадов примыкающих жилых домов.
Префектура ЦАО   Оформляется проект ДС о продлении срока строительства жилого дома до 31.12.2011.
  5. Смешанное назначение      
90 Тверской бульвар, д. 27/20/1
12-002248-5001-0012-00001-01
(6-1689/р-2)
(01-00152)
31.12.2008
НЕЗАВИСИМЫЙ ИНСТИТУТ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ ВИОНЕТ-ГРУПП, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Воссоздание, реконструкция и реставрация памятника архитектуры "Дом Салтыкова на Бронной", нежилой
Префектура ЦАО   Требуется принятие решения по дальнейшей реализации ИП по 196-ПП Оформление ДС приостановлено решением Мэра до урегулирования спора между РФ и г.Москвой о признании права собственности на строения 1 и 6 по данному адресу (от 06.04.2010 N 4-19-23826).
  3. Нежилые объекты      
91 Брестская 2-я ул. д. 6
12-003706-5001-0012-00001-02
(8-2033/н-2)
(01-00301)
30.12.2008
ООО "Техноком Трейд" 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция с надстройкой нежилого здания и строительство многоярусной механической автостоянки.
Префектура ЦАО   Отказано в продлении
  3. Нежилые объекты      
92 ул. Арбат, д. 24; д. 26/2/3, стр. 1. 12-000584-5001-0012-00001-03
(12-2037/рн-2)
31.08.2008
Траст-Ойл, ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реконструкция со сносом и новое строительство торгово-делового комплекса. Префектура ЦАО   В соответствии с принятым Москонтролем решением срок строительства объекта продлен до 1-ого квартала 2011 года (оформляется дополнительное соглашение) В соответствии с заключением Москомнаследия инвестором ведется перепроектирование объекта
  3. Нежилые объекты      
93 Брошевский пер., напротив вл. 6.
14-061070-5001-0012-00001-05
31.03.2008
СИСТЕМА-М, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест.
Префектура ЦАО   Необходимо принятие решения по 196-ПП, 1-й этап выполнен.
  4. Гаражи-стоянки      
94 Большая Серпуховская улица д.19/37 стр.4
13-128034-5001-0012-00001-06
(ГКК аукцион)
29.02.2008
БАВ, ООО 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Проектирование и реконструкция жилого дома
Префектура ЦАО   Ведутся судебные разбирательства о взыскании с инвестора штрафных санкций. Окончательного судебного решения не принято.
  5. Смешанное назначение      
95 Большая Серпуховская улица д.46 стр.14
Неглинная улица д.14 стр.1
Трубная улица д.19/12 стр.1
12-002156-5001-0012-00001-00
(5-1567/р-2)
(01-00130)
31.12.2007
Ратники Отечества, БФ 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция нежилого здания.
Префектура ЦАО   По 415-ПП от 18.05.2010 срок продлен до: Трубная ул., д. 19/12, стр. 1 – 30.06.2010 Неглинная ул., д. 14, стр. 1 – (I этап) – 31.12.2010 - ДС о продлении а АИС "ЕАСТ" не представлен
  3. Нежилые объекты      
96 Рождественка 31/6, стр. 1,2; (объект N1) Трубная пл. 4 стр.1,2,5 (объект N2); Неглинная ул. 20/2 стр. 1-5 (объект N3)
12-004113-5001-0012-00001-02
(5-2021/рн-2)
(01-00115)
01.07.2007
СТРОЙВЭКС, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция (новое строительство) объектов для создания европейского центра архитектуры
Префектура ЦАО   Трубная пл., 2 – завершено, оформлен акт о результатах частичной реализации от 31.12.08. Рождественка ул., вл. 11, стр. 1-7 – издан 1820-РП от 01.09.2010 об исключении из предмета ИК. ДС не оформлен (отказ инвестора). На совещании у Ресина В.И. 21.09.10 поручено Москонтролю издать новый РД о приостановке действия 1820-РП от 01.09.10
  3. Нежилые объекты      
97 улица Большая Ордынка д.20/4 стр.1
11-119629-5001-0012-00001-05
31.03.2007
Закрытое акционерное общество "МОСИНВЕСТСТРОЙ" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция с реставрацией 4-х этажного жилого дома и строительство подземного паркинга.
Префектура ЦАО    
  2. Жилые дома      
98 Охотный ряд д. 2
12-008919-5001-0012-00001-03
(ДИ01-00433)
31.12.2006
ЗАО "Декорум" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Воссоздание гостиницы "Москва",восстановление
Префектура ЦАО   оформляется проект ДС о продлении срока реализации ИП до 25.12.2011.
  3. Нежилые объекты      
99 Романов пер. д. 7/5, стр. 2 (Б. Никитская ул. д. 5/7, стр. 2)
12-002607-5001-0012-00001-04
(01-00524)
07.04.2006
Колледж по международному праву, управлению и экономике 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция с реставрацией фасада здания,реконструкция
Префектура ЦАО   В соответствии с принятым Москонтролем решением срок выполнения первого этапа (срок разработки научно-проектной документации для проведения работ по сохранению здания по адресу: Романов пер., д. 7) до 30.06.2011 без применения к инвестору штрафных санкций.
  3. Нежилые объекты      
100   12-000075-5001-0012-00001-96
(3-904/н-2)
(01-00572-ДС-2)
31.12.2005
"Агрострой" ПО ТОО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство гостинично-делового и торгового центра с подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО    
  3. Нежилые объекты      
101 2-ой Вражский пер., д.5.
13-008885-5001-0012-00001-03
(00395)
(ДЖП.03.ЦАО.00395) 		31.12.2004
Предприятие общественной организации инвалидов коммерческий центр "Обин" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строит-во жилого дома с нежил. помещ. и подземной автостоянкой.
Префектура ЦАО   Москонтролем принято решение продлить срок 1-го этапа строительства жилого дома до 30.12.2011г. Срок 2-го этапа ИК будет продлен на основании ПОС. РД ПМ готовит Москонтролем ( не издан).
  5. Смешанное назначение      
102 2-й Троицкий пер., вл.1, Троицкая ул., вл.1
14-000395-5001-0012-00001-01
(5-1831/н-1)
31.12.2004
ООО "Стройинтерсервис - Инвест" 		Завершается строительство объекта
  Строительство подземных гаражей-стоянок
Префектура ЦАО   12.10.2010 инвестором сданы документы в Мосгосстройнадзор для получения разрешения на ввод (не устранены замечания управления пожарного надзора, экологического контроля, отдела благоустройства)
  4. Гаражи-стоянки      
103 Лубянка Б. 26, стр. 1
12-000834-5001-0012-00001-95
(4-543/р-2)
(ВИ 01-00107)
31.12.2002
ЗАО "Контракт-Интероко" 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция офисного здания с торговыми помещениями,реконструкция
Префектура ЦАО   Требует продления
  3. Нежилые объекты      
104 Фурманова ул. (Нащокинский пер.) 8
13-000826-5001-0012-00001-95
(9-461/р-1)
(ВИ 01-00340) 		01.02.1998
АОЗТ "Крест Девелопмент" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Комплексная реконструкция жилого дома с нежилыми помещениями
Префектура ЦАО   Отселены жители, выкуплены нежилые помещения. Строительные работы завершены. В связи с тем, что проектная документация в установленном порядке не утверждена, объект в в эксплуатацию не введен.
  1. Комплексная застройка      
105 1-й Казачий переулок д.6 стр.2
1-й Казачий переулок д.6 стр.7
2-й Казачий переулок д.9 стр.1
12-000319-5001-0012-00000-94
(10-313/р-2)
30.12.1996
Фирма Селена LTD, АО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция здания
Префектура ЦАО   Судебное разбирательство не завершено.
  3. Нежилые объекты      
САО
106 Молжаниновский р-н., Международное ш.
13-002277-5101-0027-00001-04
31.12.2015
Общество с ограниченной ответственностью "Территориальная Дирекция "Международная" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Застройка мкр-в Молжаниновского р-на. Строительство жилых домов, нежилых помещений, гаражей-стоянок.
Префектура САО   Правительством Москвы издано распоряжение от 11.09.09 2392-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2015г. Оформлено дополнительное соглашение.
  5. Смешанное назначение      
107 ул.Вагоноремонтная, вл. 25 12-138568-5101-0027-00001-05
31.12.2013
ЕФН Проектгезельшафт Мюльфербреннунгсанлаге N1 мбХ 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Организация финансирования, строительство и эксплуатация мусороперерабатывающего завода N1
Префектура САО    
  3. Нежилые объекты
     
108 77 км МКАД, развязка (участок N 21)
12-057862-5101-0027-00001-09
15.09.2012
Общество с ограниченной ответственностью "ФК МОТОРС" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство автосервиса с торговыми помещениями; и городских инженерных коммуникаций, необходимых для инженерного обеспечения объекта
Префектура САО   Префектура САО 08.12.2010: В настоящее время в Москонтроле в рамках 196-ПП рассматривается обращение инвестора ФК Моторс о продлении срока реализации 1-го этапа реализации инвестиционного контракта. Также у Инвестора существуют определенные проблемы с получением ГПЗУ (наличие красных линий на земельном участке).
  3. Нежилые объекты      
109 Чапаевский переулок вл.3
Хорошёвское шоссе вл.2-20
13-006958-5101-0027-00001-03
(00583)
(ДЖП.03.САО.00583)
31.03.2012
ЗАО "СК ДОНСТРОЙ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство комплекса зданий Международного авиационного делового центра, с жилыми домами по индивидуальному проекту с объектами социально-бытового назначения.
Префектура САО   Блоки А и В построены, введены в эксплуатацию, офорлмены акты частичной реализации. Правительством Москвы издано постановление от 11.05.2010 г. N 390-ПП, предусматривающие продление срока строительства блока "Б" до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.
  5. Смешанное назначение
     
110 Ленинградское шоссе вл.39
12-087740-5101-0027-00001-05
31.03.2012
ВФСО "Динамо" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство спортивно-зрелищного и тренировочного комплекса с инфраструктурой.
Префектура САО   Правительством Москвы издано постановление от 06.10.2009 г. N 1077-ПП о продлении срока ввода многофункционального спортивного комплекса в эксплуатацию до 31.12.2011 г. Оформлено дополнительное соглашение.
  3. Нежилые объекты      
111 мкр. 9-10, р-на Войковский.
Старопетровский проезд д.12 к.1
мкр. 9-10к района Войковский, корп. 42.
Старопетровский пр., д.10А
мкр. 9-10к Войковского района, корп. 44
13-000008-5101-0027-00000-02
(00370)
(ДЖП.02.САО.00370)
(ВМ09-00517)
31.12.2011
ОАО "Моспромстройматериалы" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная застройка мкр.9-10к
Префектура САО    
  1. Комплексная застройка      
112 4-ая Магистральная ул., д. 4.
12-023131-5101-0027-00001-05
01.10.2011
ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И РАДИОВЕЩАНИЯ им. Литовчина, НОУ 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство учебно-производственного здания.
Префектура САО   Правительством Москвы издано постановление от 30.06.2009 г. N 639-ПП, предусматривающее продление срока строительства до 30.06.2011г. Оформлено дополнительное соглашение от 24.11.2009 г. о продлении срока строительства до 30.06.2011г.
  3. Нежилые объекты      
113 ул. Михалковская, вл. 52 (Объект 1), Подколокольный пер., вл. 11А (Объект N 2).
12-000923-5101-0027-00000-08
01.04.2011
Общество с ограниченной ответственностью "СТ Донстрой" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
    Префектура САО   Оформлен акт реализации в части нежилых помещений по адресу Михалковская ул. вл. 52 После оформления префектурой ЦАО Акта реализации в части объекта по адресу: Подколокольный пер. владение 11 А, стр.1, ИК необходимо присвоить статус "завершен"
  3. Нежилые объекты Строительство объектов нежилого фонда : первой очереди здания колледжа по адресу: ул. Михалковская, вл.52 (Объект N 1) и бизнес-центра по адресу: Подколокольный пер., вл. 11А (Объект N 2).
     
114 Новосходненское шоссе, д.80
12-033933-5101-0027-00001-05
31.12.2010
РЕСАД, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство газотурбинной электростанции "Молжаниновка" предусматривающее и 2-ую очередь строительства
Префектура САО   Правительством Москвы издано распоряжение от 22.05.2008 г. N 1109-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2010 г. Оформлено дополнительное соглашение. В Москонтроль направлено обращение о продлении сроков до 1012 г.
  3. Нежилые объекты      
115 улица Куусинена вл.21
13-000048-5101-0027-00001-99
(8/2-08-В)
(09-00286-ДС-1)
31.12.2010
Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество слепых. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство центра реабилитации слепых с комплексом жилых и общественных помещений (4 автономных блока) и автостоянки.
Префектура САО    
  5. Смешанное назначение      
116 Дубнинская ул., вл. 20-22.
13-006959-5101-0027-00001-03
(00512)
(ДЖП.03.САО.00512)
31.12.2010
Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК" 		Завершается строительство объекта
отсутствие разрешения на ввод в эксплуатацию (не выдано до устранения недоделок), что препятствует подготовке Акта реализации
  Строительство жилых домов со встроенно-пристроенными помещениями.
Префектура САО    
  5. Смешанное назначение
     
117 улица Зорге вл.19
Неглинная улица д.29/14 стр.1,3
14-000941-5101-0027-00001-04
(46-САО)
(В09-00630)
31.12.2010
"Си Эс-Трейдинг" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоуровневой парковки. Проектирование, строительство и реконструкция здания ГУК Московского театра "Школа современной пьесы".
Префектура САО    
  3. Нежилые объекты      
118 Базовская улица вл.20А
13-071204-5101-0027-00001-06
(ГКК аукцион)
07.07.2010
Строй-Инвест, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома над отдельно стоящим сооружением ГО типа "А-50".
Префектура САО   Правительством Москвы издано распоряжение от 20.10.2010 г. N 2322-РП, предусматривающее продление срока строительства до 23.03.2012г. Оформляется дополнительное соглашение. Префектура САО 10.12.2010: По допсоглашению получено согласование ДЭПР.
  5. Смешанное назначение      
119 Ленинградское шоссе д.39 стр.23
12-062296-5101-0027-00001-08
01.04.2010
ВФСО "Динамо" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция зоны городского пляжа, предусматривающая реконструкцию сущ. здания с уменьшением площади здания до 1800 кв.м.
Префектура САО   Префектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение, откорректированное по замечаниям городских структур направлено на согласование в Москонтроль
  3. Нежилые объекты      
120 Ленинградское шоссе д.39 стр.14 12-062478-5101-0027-00001-08
01.04.2010
ВФСО "Динамо" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция бань, предусматривающая реконструкцию существующего строения и новое строительство спортивно-релаксационного центра с подземным паркингом.
Префектура САО   Префектура САО 09.12.2010: Правительством Москвы издано постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП, предусматривающее продление срока реализации первого этапа инвестиционного контракта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций к сторонам. Доп.соглашение доработано по замечаниям городских структур и 02.12.2010 направлено на согласование в Москонтроль.
  3. Нежилые объекты      
121 Ленинградское шоссе вл.39
Ленинградское шоссе д.39 стр.7
Ленинградское шоссе д.39 стр.6
12-068542-5101-0027-00001-05
01.04.2010
ВФСО "Динамо" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  реконструкция существующего административного здания, здания трибун; строительство гостинично-офисного центра с подземными и наземными паркингами, многофункционального торгово-выставочного комплекса спортивной водно-моторной техники с подземными и наземны
Префектура САО   Правительством Москвы изданы постановление от 14.09.2010 г. N 806-ПП и распоряжение от 07.10.2010 г. N 1283-РП, предусматривающие продление срока строительства объектов до 31.12.2011 года. Оформляется дополнительное соглашение
  3. Нежилые объекты      
122 Беговая улица д.36
12-061894-5101-0027-00001-05
31.03.2010
ДИНАМО-ПЕТРОВСКИЙ ПАРК XXI ВЕК - МШ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального административно-гостиничного здания
Префектура САО   Правительством Москвы издано распоряжение от 4 мая 2010 г. N 844-РП, предусматривающее продление срока строительства до 31.12.2013г. Оформляется дополнительное соглашение.
  3. Нежилые объекты      
123 Верхняя Масловка ул., вл. 23, корп. 2; вл. 25.
13-008152-5101-0027-00001-03
(00473)
(ДЖП.03.САО.00473)
31.12.2009
Дорсент, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство офисно-жилого комплекса с подземным гаражом-стоянкой (вл. 23, к.2) и реконструкция жилого дома (вл. 25) под офисно-жилой комплекс.
Префектура САО   В соответствии с поручением Мэра Москвы от 27.09.2010 г. N 4-19-2621/0-1 Москонтролем осуществляется оформление распоряжения Правительства Москвы о продлении реализации инвестиционного проекта до 31.03.2011 г. без применения штрафных санкций.
  5. Смешанное назначение      
124 Ленинградский проспект, д. 66, корп. 2
13-002490-5101-0027-00001-04
(ДЖП.04.САО.00620)
30.09.2009
МАГ Г 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилого дома с подземной автостоянкой Префектура САО    
  5. Смешанное назначение      
125 Карельский бульвар д.1/24
13-006493-5101-0027-00001-05
01.03.2008
ОАО Строительно-промышленная корпорация "Развитие" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом.
Префектура САО   Правительством Москвы издано распоряжение от 14.09.2009 г. N 2412-РП, предусматривающее продление срока строительства до 30.10.2013 г. без применения к заказчику-застройщику (ФСО России) и инвестору (ОАО "ГЛАВСТРОЙ") штрафных санкций. Оформляется дополнительное соглашение
  5. Смешанное назначение      
126 ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1.
12-000203-5101-0027-00001-05
31.12.2007
"Калужская Управляющая Компания" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реконструкция Ленинградского рынка. Создание межрегионального торгового центра.
Префектура САО   Правительством Москвы издано постановление от 19.10.2010 г. N 942-ПП, предусматривающее продление срока реализации проекта реконструкции Ленинградского рынка с размещением межрегионального торгового центра по адресу: ул. Часовая, д. 11/3, стр. 1 до 31.12.2010 г. без применения штрафных санкций. Оформляется дополнительное соглашение.
  3. Нежилые объекты      
127 Дыбенко ул., вл.14, корп.2
Ховрино. Клинская, Лавочкина, Зеленоградская, Фестивальная, Петрозаводская, Ляпидевского, Дыбенко, Онежская.
Дыбенко ул., вл.22, корп.2
Фестивальная улица вл.22 к.1А
Петрозаводская улица вл.12
улица Дыбенко вл.26 к.1
Петрозаводская улица вл.18
Дыбенко ул., вл.16, корп.1
ул.Фестивальная, вл.47
Зеленоградская ул., вл.35, корп.3
13-000013-5101-0027-00001-97
(20-САО)
31.12.2006
МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Комплексная реконструкция мкр. 15,16 и 19 р-на Ховрино. Строительство "стартовых" жилых домов с нежилыми помещениями и гаражными комплексами, отселение, снос.
Префектура САО   Все акты о результатах реализации оформлены за исключением 4-х адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3. , ул. Дыбенко, вл.38, корп.1 ул. Петрозаводская, вл.2. Ведется отселение оставшихся 3-х домов снос в 4 кв. 2010 Правительством Москвы издано распоряжение от 08.12.2009 г. N 1362-ПП, предусматривающее продление срока строительства жилого дома: ул. Дыбенко, вл.38, к.1 до 01.03.2010 г. без применения штрафных санкций, и исключение из предмета инвестиционного контракта адресов: ул. Петрозаводская, вл. 20, вл. 14, ул. Зеленоградская, вл. 35, корп. 3. ЗАО "МФС-6" в рамках 196-ПП готовит обоснование для Москонтроля с просьбой продлить срок ввода объекта до 30.09.2010 г.
  1. Комплексная застройка      
128 Ленинградский пр-кт, вл.37
14-002366-5101-0027-00001-01
(34-САО)
30.09.2002
МЕРЛИН-К, ФИРМА, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Надстройка существующих одноэтажных гаражей и создание многофункционального многоэтажного гаражного комплекса.
Префектура САО   В связи с невыполнением инвестором условий Контракта, предлагается рассмотреть возможность расторжения Контракта на выполненных объемах.
  4. Гаражи-стоянки      
129 Шереметьевская улица вл.8
12-004153-5201-0050-00001-02
(02-00057)
(02-00057)
31.12.2012
Некоммерческая организация "Фонд поддержки и развития культуры" имени А.И. Райкина 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
    Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
СВАО
130 улица Коминтерна вл.28
Искры ул., вл. 3, стр. 2
проезд Нансена вл.7
13-090211-5201-0050-00001-06
31.12.2012
Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ.
ИНТЕРКОМ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов с административными помещениями и физкультурно-оздоровительным комплексом
Префектура СВАО    
  5. Смешанное назначение      
131 ул. Снежная, вл.26, Амундсена, вл.14
12-050484-5201-0050-00001-09
30.03.2012
СтройЦентр, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство многофункционального административного здания с подземной автостоянкой и Центра детского творчества
Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
132 Широкая вл.13
14-004154-5201-0050-00001-02
(2)
(02-00084)
31.12.2011
ГСК "Бугорок" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального гаражного комплекса, включающего гараж-стоянку с сервисными службами и физкультурно-оздоровительный центр с подсобными помещениями.
Префектура СВАО   получен ГПЗУ
  4. Гаражи-стоянки      
133 Маломосковская ул., д. 4, стр. 1
13-000114-5201-0050-00001-05
30.12.2011
"Маэстротур"ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Снос существующего нежилого здания, проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с первыми нежилыми этажами и подземной автостоянкой.
Префектура СВАО    
  5. Смешанное назначение      
134 ул. Грекова, вл. 9-13
14-071212-5201-0050-00001-06
(ГКК аукцион)
31.08.2011
ИРБИС, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство подземного гаража-стоянки с наземной въездной частью.
Префектура СВАО   получено заключение Мосгосэкспертизы
  4. Гаражи-стоянки      
135 17-й проезд Марьиной Рощи, вл.4
12-043004-5201-0050-00001-07
(ГКК аукцион)
14.07.2011
ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ "КВАРТСТРОЙ", ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство административно-делового объекта с подземным паркингом и торговой функцией
Префектура СВАО   Реализуется в сроки.
  3. Нежилые объекты      
136 улица Константинова вл.11
14-119657-5201-0050-00001-05
30.06.2011
ТЕХМОНТАЖСТРОЙ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки с административно-техническими помещениями и станцией техобслуживания
Префектура СВАО   Действует в сроках.
  4. Гаражи-стоянки      
137 Милашенкова ул., дом 12Е.
Алтуфьевское ш., дом 77.		 13-021247-5201-0050-00001-05
30.06.2011
ДВК-НЕДВИЖИМОСТЬ, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство Городского центра гимнастических видов спорта и жилищно-гаражного комплекса над сооружениями ГО.
Префектура СВАО    
  5. Смешанное назначение      
138 ул. Полярная, вл. 37-39
Заповедная ул., вл. 14, вл. 16.
13-008358-5201-0050-00001-03
(00459)
(ДЖП.03.СВАО.00459)
31.03.2011
ОАО "Полимерпленка" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство помещений и необходимой инфраструктуры завода по производству товаров народного потребления - Объект N1. Строительство жилых домов с гаражным комплексом - Объект N2.
Префектура СВАО   Оформлены АЧР по жилью, Оформляются АЧР по нежилью
  5. Смешанное назначение      
139 Бочкова ул., вл.3-15 14-001542-5201-0050-00001-99
(12/10)
01.03.2011
ООО "Аск-Лэнд" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/м с встроенно-пристроенными нежилыми помещениями для парковки тролейбусов
Префектура СВАО   Действует. Объект в эксплуатацию не введен. Контракт в сроках.
  4. Гаражи-стоянки      
140 Алтуфьевское ш. д. 18а
12-000022-5201-0050-00001-02
02-00357)
07.02.2011
ГУП СПНУ "Специальное пусконаладочное управление". 		Завершается строительство объекта
  Надстройка защитного сооружения типа А-24 физкультурно-оздоровительным центром с торговыми помещениями и встроенной автостоянкой, капремонт сооружения ГО.
Префектура СВАО   Действует. Не оформлен акт в связи с отсутствием разрешения на ввод объекта в эксплуатацию. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору для получения разрешения на ввод объекта. Устраняются недоделки
  3. Нежилые объекты      
141 Ростокинская улица вл.2
13-131226-5201-0050-00001-07
01.02.2011
Общество с ограниченной ответственностью "ЭлитСтройГруп" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой, а также размещение объектов социальной сферы, в том числе детского дошкольного учреждения и размещения пристройки блока начальных классов к школе N 352
Префектура СВАО   Москонтролем рассматривается вопрос о продлении
  5. Смешанное назначение      
142 Белозерская ул. вл. 10 12-001753-5201-0050-00001-03
(и/к-3)
(02-00431)
31.12.2010
ГСК "Лия" 		Завершается строительство объекта
  Строительство гаражного комплекса с торговыми, офисными помещениями и физкультурно-оздоровительным центром,строительство Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
143 проезд Серебрякова вл.11-13
13-120871-5201-0050-00001-05
31.12.2010
ОАО "Новое кольцо Москвы" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Проектир. и строит.высот.многофункц. административно-жил.комплекса с подземн.гаражом и отдельно стоящ.многоэтаж.гаражом, а втономн.центра теплоэлектроснабжен., переустройст.кабельно-воздушных линий электропередачи "Свиблово-Владыкино" и "Свиблово-Бутырки" Префектура СВАО   После решения вопроса по реализации программы "НКМ" Москонтролем будет рассмотрен вопрос о продлении ИК. Завершены работы подготовительного периода: произведен снос типографии и вывод 496 гаражей с территории застройки. Произведено устройство форшахты, строительство постоянной ограждающей конструкции котлована "стена в грунте", устройство балки и скважин для строительного водопонижения, устройство анкеров 1-го яруса, разработка и вывоз грунта и монтаж распорной системы. Строительство замарожено на нулевом цикле. Идет поиск инвестора.
  5. Смешанное назначение      
144 Лианозово, мкр. 5АБ, Алтуфьевское шоссе, вл. 85
13-207375-5201-0050-00001-07
31.12.2010
ПЕРВЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ТРЕСТ, ЗАО 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилого дома с подземным гаражом-стоянкой.
Префектура СВАО    
  5. Смешанное назначение      
145 Октябрьская улица вл.105 14-056901-5201-0050-00001-05
01.11.2010
АБСОЛЮТ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство гаражного комплекса, включающего в себя гараж-стоянку на 200 машино-мест, административно-технические помещения и Станцию технического обслуживания автомобилей с подсобными помещениями
Префектура СВАО   Префектура СВАО 10.12.2010: Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации.
  4. Гаражи-стоянки      
146 Высоковольтный проезд вл.1 к.3
Высоковольтный проезд вл.1 к.2
Высоковольтный проезд вл.1 к.1
улица Бестужевых вл.10А
Высоковольтный проезд вл.1 к.8
Высоковольтный проезд вл.1
Высоковольтный проезд вл.1 к.5Б
Высоковольтный проезд вл.1 к.6
Высоковольтный проезд вл.1 к.7
Высоковольтный проезд вл.1 к.4А
Высоковольтный проезд вл.1 к.4Б
Высоковольтный проезд вл.1 к.5А
13-032695-5201-0050-00001-10
30.06.2010
ЗАО "Энерготехпром ИнвестСтрой" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многофункционального жилого комплекса со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, детское образовательное учреждение на 125 мест, гаражи на 550 м/м.
Префектура СВАО    
  5. Смешанное назначение      
147 Черского проезд, 13-15; вл.19-21; Путевой проезд, вл.26
11-001110-5201-0050-00001-98
(4)
31.12.2009
Открытое акционерное общество "Калина"
Открытое акционерное общество "Новый мир" 		Завершается строительство объекта
  Строительство "стартовых" жилых домов.
Префектура СВАО    
  2. Жилые дома      
148 Холмогорская улица вл.2
13-106444-5201-0050-00001-07
(аукцион)
31.12.2009
Закрытое акционерное общество "ЮИТ СитиСтрой" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 14-этажного жилого дома над существующим сооружением ГО, проектирование и реконструкция сооружения ГО (тип "А") с реновацией инженерных систем ГО.
Префектура СВАО   Москонтролем принято решение о продлении ИК до 30.06.2011, выпускается РД.
  5. Смешанное назначение      
149 Новосущёвская улица вл.37
13-055829-5201-0050-00001-07
01.04.2009
ЖУРНАЛИСТ-3, ПЖСК 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство кооперативного жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным образовательным учреждением.
Префектура СВАО   Готовиться повторное обращение в Москонтроль о продлении срока ИК
  5. Смешанное назначение      
150 Малыгина ул., вл. 12. 13-028009-5201-0050-00001-04
(00595)
(ДЖП.04.СВАО.00595)
31.03.2009
ЗАО "Финансовая Корпорация". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 18-эт. жилого дома со встроенными помещениями и подземной автостоянкой.
Префектура СВАО   Москонтроль рассматривает вопрос о продлении
  5. Смешанное назначение      
151 район Северный, 1-я Северная линия, вл.31
12-028567-5201-0050-00001-05
31.03.2009
Закрытое акционерное общество Управляющая Компания "ДКМ-Инжиниринг" (ЗАО УК "ДКМ-Инжиниринг") 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Москонтроль рассматривает вопрос о продлении ИК до декабря 2011г.
  Строительство газотурбинной электростанции "Северный"
Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
152 проспект Мира, вл. 91, корп. 2-3
проспект Мира, вл. 91, корп. 1-2,
22-137028-5201-0050-00000-07
05.01.2009
ООО "ЭХПО "Вель" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
готовится обращение в Москонтроль о продлении срока реализации
  Строительство объектов торговли (магазины-салоны)
Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
153 Алтуфьевское шоссе, вл. 54
12-000211-5201-0050-00000-04
31.12.2008
ИНСТРОЙТЭКС, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Действует. Москонтроль устанавливает сроки дальнейшей реализации.
  Строительство высотного административного здания с подземным двухуровневым гаражом
Префектура СВАО    
  3. Нежилые объекты      
154 Холмогорская улица вл.2
11-069983-5201-0050-00000-07
31.12.2007
ЦЕНТРИНВЕСТ, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  2. Жилые дома Префектура СВАО    
155 Студёный проезд вл.5-7
14-002054-5201-0050-00001-00
(2/00-С)
(02-00349)
31.12.2007
ООО "АЛЬЯНС-ПИК" 		Завершается строительство объекта
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 250 м/мест с комплексом потребительских услуг (автосалон, открытая стоянка, мойка, СТО, АЗС газонаполнительная) Префектура СВАО   Действует. Устранение замечаний госстройнадзора для сдачи объекта в эксплуатацию. АР не оформлен.
  4. Гаражи-стоянки      
156 Летчика Бабушкина ул., вл. 32.
12-001976-5201-0050-00001-04
31.12.2006
"Российский Союз Молодежи" ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство наземного трехэтажного гаража-стоянки на 50 машино-мест с тренажерным залом
Префектура СВАО   Действует. Объект предъявлен Мосгосстройнадзору к вводу в эксплуатацию.
  3. Нежилые объекты      
157 Отрадное, пр.пр.5350
14-000003-5201-0050-00000-99
(53)
17.03.2006
ГСК "Платформа Дегунино". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Продление сроков строительства объекта в Москонтроле.
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки.
Префектура СВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
158 Бибиревская ул., вл. 6-г.
14-000013-5201-0050-00001-96
(5)
30.09.2005
"ГПСК ЛАНД". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража.
Префектура СВАО   Действует. Не осуществлено строительство 2-й очереди. В связи с невозможностью реализации предлагается к расторжению. Прокладка высоковольтных линий.
  4. Гаражи-стоянки      
159 Мира пр-т, вл.127-129.
14-001877-5201-0050-00001-04
(02-00578)
31.12.2004
ООО "Юджин Эстейт" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража
Префектура СВАО   реализация 2-го этапа, дополнительное соглашение не согласовано
  4. Гаражи-стоянки
     
160 Мира проспект, д. 83. 13-008914-5201-0050-00001-03
(00491)
(ДЖП.03.СВАО.00491)
31.12.2004
ОАО "А.О. "Мрия-Инвест". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Снос, отселение. Строительство жилого дома с 1-м нежилым этажом.
Префектура СВАО   После разработке ГПЗУ Москонтроль рассмотрит вопрос о продлении ИК
  5. Смешанное назначение      
161 Северодвинская ул., вл.19
14-000606-5201-0050-00001-97
(18/97)
(ВИ)
15.06.1998
"Экспотранс" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство гаражного комплекса
Префектура СВАО   Действует. Предложение префектуры расторгнуть инвестиционный контракт и перевести реализацию проекта в договор долгосрочной аренды земельного участка.
  4. Гаражи-стоянки      
ВАО
162 Щёлковское шоссе, вл.9-11, 13-15, 17-19. квартал "Калошино-А", района Гольяново
13-122562-5301-0013-00001-06
31.03.2014
Войсковая часть N 55002 ФСБ России
"Сити-XXI век" ЗАО. 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  реконструкция квартала "Калошино-А" района Гольяново путём строительства трёх жилых домов со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и многоэтажными гаражами-паркингами
Префектура ВАО    
  1. Комплексная застройка      
163 Краснобогатырская ул., вл. 28; 1-я ул. Измайловского зверинца, вл. 5а. 13-015399-5301-0013-00001-05
31.03.2014
ОАО "Моспромстройматериалы" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство высотного жилого комплекса с нежилыми первыми этажами и подземной автостоянкой. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
164 ул. Вешняковская, вл. 25-27. 13-000112-5301-0013-00001-05
31.12.2012
СИСТЕМА-ГАЛС ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
165 Перовская улица вл.66
13-010994-5301-0013-00001-06
31.03.2012
КУСКОВСКИЙ ОРДЕНА "ЗНАК ПОЧЕТА" ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями, гаражным комплексом на 1490 м/м и объектами социальной сферы, на территории выводимого ЗАО "КХЗ". Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
166 ул. Матросская Тишина, вл. 10.
13-003735-5301-0013-00001-05
01.03.2012
ДОЛГОРУКОВСКАЯ КВАРТИРНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ЧАСТЬ района КЭУ г.Москвы "Абонент ЦТП 617/45" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная реконструкция территории и строительство жилых домов со встроенно-пристронными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой. Префектура ВАО    
  1. Комплексная застройка      
167 Маршала Рокоссовского б-р, вл.5-8 13-001235-5301-0013-00001-96
(14-ж-96)
31.12.2011
СФК "Атолл" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Рекультивация земельного участка и дальнейшее строительство жилого дома со встроено-пристроенными нежилыми помещениями, подземным гаражом Префектура ВАО   ДЖПиЖФ вернул на доработку проект предварительного протокола по распределению жилых помещений объекта. Проект протокола на доработке у инвестора.
  5. Смешанное назначение      
168 Измайловское ш., вл.73ж
12-009866-5301-0013-00001-05
31.12.2011
Общество с ограниченной ответственностью "Вернисаж в Измайлово" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Новое строительство объектов нежилого фонда Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
169 Чечулина ул., вл. 9-11. 13-000445-5301-0013-00001-01
(00313)
15.09.2011
ГУП города Москвы "Культурно-спортивный клуб "ЛУЧ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов с объектами культурно-бытового обслуживания, подземным гаражом и физкультурно-оздоровительным комплексом. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
170 Русаковская ул., вл.37-39 13-008395-5301-0013-00001-03
(00449)
(ДЖП.03.ВАО.00449)
31.08.2011
ЗАО "Дон-Строй-Инвест" 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными помещениями торгового, бытового, культурного назначения и с подземным гаражом-стоянкой. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
171 Перовская ул. вл. 37а
12-004142-5301-0013-00001-02
(2-П-2002)
(03-00180)
31.07.2011
АПОГЕЙ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
172 улица Плеханова вл.4
12-048933-5301-0013-00001-06
01.04.2011
"ВНИИжелезобетон". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Оформляется доп. согл. о продлении срока строительства
  Реализация инвестиционного проекта по проектированию и компенсационному строительству административно-делового комплекса. Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
172 Большая Семёновская улица вл.55 стр.5
12-055004-5301-0013-00000-08
01.04.2011
ОАО "Оргприминструмент" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
В соответствии с заключением ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" от 19.09.2008 N 25/7422 инвестору потребовалось дополнительное согласование архитектурно-градостроительного решения с Москомнаследием. В связи с тем, что в непосредственной близости от здания по адресу: Б. Семеновская ул., вл. 55, стр. 5 расположен ценный объект культурного наследия регионального значения – кинотеатр "Родина" ОАО "Оргприминструмент" заказана в ГУП "НИиПИ Генплана Москвы" разработка проекта охраны зон культурного наследия, расположенных в районе Семеновской площади (договор от 21.09.2009 N 38-09/291). Разработать и утвердить проект охраны зон культурного наследия планируется в срок до 01.12.2010.
  Реконструкция с надстройкой и пристройкой здания инженерно-конструкторских подразделений и административных служб
Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
174 квартал 47 района Северное Измайлово
13-011483-5301-0013-00001-09
31.03.2011
Общество с ограниченной ответственностью "МагМос-Восток" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  комплексная реконструкция и застройке квартала 47 района Северное Измайловой
Префектура ВАО    
  1. Комплексная застройка      
175 Лечебная улица вл.14 к.1 13-092207-5301-0013-00000-07
31.03.2011
Аэроприбор-Восход, ОАО 		Завершается строительство объекта
  Снос существующего строения и строительство жилого дома со встроенно-пристроенным дошкольным учреждением, нежилым 1 этажом и подземным гаражом-стоянкой Префектура ВАО   Строительство завершено, устраняются замечания Мосгосстройнадзора
  5. Смешанное назначение      
176 шоссе Энтузиастов, вл.56, стр.11
12-063017-5301-0013-00000-08
31.03.2011
Пино, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция с надстройкой и пристойками производственно-складского корпуса Префектура ВАО   Москонтроль рассматривает вопрос о продлении срока строительства. Завершается разработка проектной документации. Предлагается расторгнуть по соглашению сторон.
  3. Нежилые объекты      
177 Измайловский проезд, д.1 13-007023-5301-0013-00001-05
28.02.2011
Закрытое акционерное общество "Прима-мех" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реформирование территории предприятия и строительство многофункционального жилого комплекса Префектура ВАО   Москонтролем готовится распорядительный документ о продлении срока строительства объекта без применения к инвестору штрафных санкций. Инвестор снимает замечания ДИгМ по протоколу предварительного распределения нежилой площади объекта.
  5. Смешанное назначение      
178 15-я Парковая улица вл.48 к.4
14-097828-5301-0013-00001-05
28.02.2011
ООО "КНТ Строй" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство подземного многоэтажного гаража-стоянки Префектура ВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
179 Новогиреевская улица вл.5
13-069705-5301-0013-00001-08
28.02.2011
Глобинвестстрой, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство жилого комплекса с подземной автостоянкой на 400 м/м и ДОУ на 100 мест. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
180 Щелковский пр., вл. 4 14-008895-5301-0013-00001-03
(9-П-2003)
(03-00274) 		28.02.2011
ООО "Бавария Ауто" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство надзмно-подземного обвалованного гаража Префектура ВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
181 9-Парковая ул., д.27/36
12-150936-5301-0013-00000-06
31.12.2010
ЕКМАК, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации первого этапа ИК Разработка ПСД
  Реконструкция торгово-административного комплекса с подземной автостоянкой. Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
182 Щелковское ш., вл.23А, корп.Б
12-261925-5301-0013-00000-07
31.12.2010
РДН-ИНВЕСТ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство универсального торгового комплекса Префектура ВАО    
  3. Нежилые объекты      
183 Район Измайлово, мкр. 4-5, (3-я Парковая ул., вл. 10).
13-000021-5301-0013-00001-01
(00273)
(ДМЖ.01.ВАО.00273) 		31.12.2010
ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Поэтапная комплексная реконструкция мкр. 4-5 района Измайлово. Строительство жилых домов. Префектура ВАО    
  1. Комплексная застройка      
184 Погонный проезд д.1
Миллионная улица вл.15
1-я Мясниковская улица д.2 стр.1,2,3
13-003653-5301-0013-00001-08
31.12.2010
БЕЛЕРАН, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Инвестором выполнен график платежей в бюджет в объеме 20%. Выпускается РД об изменении условий перечисления денежных средств в бюджет города
  Новое строительство жилого комплекса с развитой инфраструктурой; проектирование спортивного комплекса с плоскостными сооружениями (ФОК). Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
185 4-я Парковая ул., вл.16 и Первомайская ул., д.42, стр. 1 и стр.6 (1-4 корпуса) , 1-й Красковский проезд, вл. 38Б. 11-002465-5301-0013-00001-04   Завершается строительство объекта
Москонтроль выпускает РД о продлении срока строительства 2-й очереди.
  Строительство жилого дома и здания интерната для Государственного образовательного учреждения специальной (коррекционной) образовательной школы-интерната N 49 Префектура ВАО    
  2. Жилые дома 30.09.2010
РАСЧЕТНЫЙ ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ СОВЕТ ЕВРОИНВЕСТ, ООО
186 Металлургов ул., вл. 62,корп. 1.
13-000032-5301-0013-00001-01
(00246) 		30.09.2010
ЗАО "Военинвестстрой" 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилого дома со встроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой для сотрудников в/ч N 11135 Министерства обороны РФ. Префектура ВАО   В Москонтроле на рассмотрении находится обращение о переносе срока строительства на 2011 год.
  5. Смешанное назначение      
187 аллея Жемчуговой вл.5 14-014099-5301-0013-00001-06
31.12.2009
БАТРОЗ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство подземного гаража-стоянки на 100 машино-мест. Префектура ВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
188 Мироновская улица вл.27
13-050833-5301-0013-00000-06
30.09.2009
ЭСКАРТО, ООО
Созошилз Консалтанси Лимитед, ЧКОО 		Завершается строительство объекта
  Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с подземной автостоянкой и объектами социальной сферы. Префектура ВАО   В рамках выполнения поручения Мэра Москвы Ю.М. Лужкова от 25.03.2010 N 4-19-5459/9-1 Департаментом земельных ресурсов города Москвы подготовлен проект распоряжения Правительства Москвы "О мерах по завершению реализации инвестиционного проекта строительства многофункционального жилого комплекса на земельном участке по адресу: ул. Мироновская, вл. 27", предусматривающий продление
  5. Смешанное назначение      
189 48 квартал района Северное Измайлово
13-010550-5301-0013-00001-06
31.03.2009
ВСЕОБЩАЯ КОНФЕДЕРАЦИЯ ПРОФСОЮЗОВ-МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРОФСОЮЗНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
Земельные отношения не оформлены. На основании РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП расторжение ИК осуществлялось в судебном порядке. Решением Арбитражного суда РПМ от 09.12.2009 N 3157-РП отменен. В соответствии с заключением Правового управления Правительства Москвы от 09.09.2010 префектурой подготовлен и направлен на согласование проект распоряжения Правительства Москвы, предусматривающий отмену распоряжения Правительства Москвы от 09.12.2009 N 3157-РП
  Поэтапная реконструкция части квартала Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
190 Кожухово, мкр. 6,7,8, корп. 1, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28
Район "Кожухово", мкр. 1,2,3,9.
13-001201-5301-0013-00001-04
31.12.2008
ЗАО "Строительное управление N 83 Мосфундаментстрой"
МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО
"Мосстроймеханизация-5" ЗАО.
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155, ЗАО
ОАО "Домостроительный комбинат N1" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Освоение и комплексная застройка района. Префектура ВАО    
  1. Комплексная застройка      
191 Егерская ул., вл. 14
13-005642-5301-0013-00001-03
(00434)
(ДЖП.03.ВАО.00434)
(03-00523)
31.12.2007
МЕРКУРИЙ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Приостановлено в соответствии с ППМ от 30.06.2009 N 613-ПП Разработанный ЗАО "НИиПИ Экология города" проект планировки кварталов 3-3а района Сокольники рассмотрен 18.06.2010 на Регламентной комиссии Архитектурного совета города Москвы. По итогам рассмотрения принято решение о приведении проекта планировки в соответствие с Законом города Москвы от 05.05.2010 N 17 "О Генеральном плане города Москвы". После выполнения работ по корректировке, проект планировки будет повторно представлен в Москомархитектуру на рассмотрение. После утверждения проекта планировки кварталов 3-3а района Сокольники будет проработан вопрос о дальнейшем строительстве жилого дома по адресу: Егерская ул., вл. 14.
  Строительство жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой. Префектура ВАО    
  5. Смешанное назначение      
192 Купавинский М. проезд вл. 3-5
14-001644-5301-0013-00001-99
(21-П-99)
(03-00183)
30.06.2004
ЗАО "Компания "Грината" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
АЧР по первой очереди оформлен; АЧР по 2-й очереди в работе, оформление ДС о продлении срока строительства 3-ей очереди до 30 сентября 2010 г..
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисных услуг Префектура ВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
193 Владимирская 2-я ул. вл. 14-008894-5301-0013-00001-03 (7-П-2003)
(03-00272)
31.12.2003
РОО "Московский городской союз автомобилистов" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство двухэтажного гаража-стоянки со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями Префектура ВАО   Предлагается расторгнуть.
  4. Гаражи-стоянки      
194 Чусовская ул. вл. 6, корп. 2
14-002205-5301-0013-00001-00
(10-П-2000)
(03-00191)
31.12.2000
Потребительский автостояночный кооператив "БОКС" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
В соответствии с заключением Москонтроля и Правового управления префектуре поручено направить обращение в суд о признание объекта самовольным строительством
  Строительство 2-х этажной крытой автостоянки Префектура ВАО    
  4. Гаражи-стоянки      
ЮВАО
195 территория иловых площадок Люберецких очистных сооружений
13-078545-5401-0004-00000-08
(МО)
31.12.2015
Региональная финансово-строительная компания, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Инвестиционное соглашение о взаимодействии при реализации инвестиционного проекта градостроительного развития территории иловых площадок Люберецких очистных сооружений.
Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Строительство объектов по контракту ведется за счет средств бюджета города Москвы Люберецкие поля аэрации.
  5. Смешанное назначение      
196 7-я Кожуховская улица вл.3А,5
12-160958-5401-0004-00001-06
30.03.2014
КОЖУХОВСКАЯ-ИНВЕСТ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального центра общегородского назначения в т.ч. многоэтажного паркинга и открытых гостевых автостоянок. Префектура ЮВАО    
  3. Нежилые объекты      
197 Текстильщики ст. метро через Люблинскую улицу
12-002831-5401-0004-00001-03
(04-00216)
31.12.2012
ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Префектура ЮВАО 29.11.2010: Строительство ведется 70%
  Строительство пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП) Префектура ЮВАО    
  3. Нежилые объекты      
198 Авиамоторная улица вл.12
проезд Завода Серп и Молот вл.8
12-052296-5401-0004-00000-08
(Торги)
01.07.2012
КОРПОРАЦИЯ ТЭН, ОАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  строительство административного здания с подземным гаражом и комплекса административно-офисного с автостоянкой на 844 машино-места Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Реализация проекта осуществляется. Объект по адресу: проезд завода Серп и Молот строительством завершен, акт о результатах частичной реализации оформлен. Строительная площадка для строительства объекта по адресу: ул. Авиамоторная, вл. 12 огорожена, ведется разработка проектной документации.
  3. Нежилые объекты      
199 ул. Окская - Волжский б-р., корп. 14 (объект N3)
ул. Окская - Волжский б-р., корп. 22 (объект N7)
к. 202 - поликлиника
к. 206 - диспетчерский пункт
к. 207 - диспетчерский пункт
к. 105 - ДДУ
к. 107 - ДДУ
к. 106 - школа
к. 205 - торговый центр ул. Окская - Волжский б-р., корп. 15 (объект N4)
ул. Окская - Волжский б-р., корп. 13 (объект N2)
ул. Окская - Волжский б-р., корп. 11 (объект N1)
ул. Окская - Волжский б-р., корп. 20 (объект N5)
ул. Окская - Волжский б-р., корп. 21 (объект N6)
13-082217-5401-0004-00001-06
31.03.2012
Виктор, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
Префектура ЮВАО 14.12.2010: Остаются не построенными: поликлиника к. 202, торговый центр к. 205, диспетчерский пункт к. 206-207. Остальные объекты построены, акты о результатах реализации оформлены.
  Реорганизация промзоны N56 "Грайвороново" (кв. 115а) и застройка освобождаемой территории жилым мкр., объектами соц. сферы и сооружениями ГОЧС. Префектура ЮВАО    
  5. Смешанное назначение      
200 Окская ул. - Волжский бульвар, корп. 1
Окская ул. -Волжский бульвар, корп. 5
Окская ул. -Вожский бульвар, корп. 6
Окская ул. -Волжский бульвар, корп. 3
Окская ул.-Волжский бульвар, корп. 4
ул. Васильцовский Стан, вл.8
ул. Окская - Волжский бульвар, корпус 19
Окская ул. -Волжский бульвар, корп. 2
ул. Окская - Волжский б-р, корпус 12
ул. Окская - Волжский б-р, корпус 9
ул. Окская - Волжский бульвар, корп. 301
Окская ул. -Волжский бульвар, корп. 7
Окская ул. -Волжский бульвар, корп. 8
13-002186-5401-0004-00001-03
(00425)
31.01.2012
ИНТЕКО, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная застройка микрорайона Кузьминки. Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Остается не построен ФОК - Васильцовский стан, вл. 8. Все остальные объекты построены и введены в эксплуатацию Акты реализации оформлены.
  1. Комплексная застройка      
201 улица Лефортовский Вал вл.15/3 стр.1
12-076563-5001-0012-00000-08
30.09.2011
ПИК, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство офисного здания с подземной автостоянкой Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Ведутся строительно-монтажные работы срок завершения реализации проекта не истек
  3. Нежилые объекты      
202 1-я улица Машиностроения вл.6,8,10,12,14 13-098168-5401-0004-00001-05
23.09.2011
ООО "Миракс Град" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Снос ветхих строений, строительство на освобожденной территории жилых домов, объектов социальной сферы Префектура ЮВАО    
  5. Смешанное назначение      
203 Привольная ул., пр.пр.721
14-002235-5401-0004-00001-00
(И/К 04-00)
30.06.2011
ООО Аск-Лэнд 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство гаражного комплекса на 840 машино-мест. Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой
  4. Гаражи-стоянки      
204 Новохохловская ул., вл. 25 14-000082-5401-0004-00001-05
30.06.2011
ГСК "ВНИППОВЕЦ". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство гаража-стоянки. Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства.
  4. Гаражи-стоянки      
205 2-я Вольская улица д.30 12-041089-5401-0004-00001-08
(Торги)
16.05.2011
Фирма "ВТЕ Проектгезельшафт Натриумгипохлорит мбХ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Организация финансирования, проектирования, строительство и эксплуатация объекта производственного назначения "Производство (завод) гипохлорита натрия" Префектура ЮВАО   Работы ведутся 50%. ИК действует
  3. Нежилые объекты      
206 2-я Вольская улица вл.30
12-038107-5401-0004-00001-08
(Торги)
31.03.2011
Общество с ограниченной ответственностью "ЕФН Эко Сервис" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проетирование и строительство мини-ТЭС с сооружениями по сушке осадка на базе Люберецких очистных сооружений . Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль с предложениями о продлении сроков строительства объекта до 2012г.
  3. Нежилые объекты      
207 Территория парка 850-летия Москвы в районе пересечения улиц Братиславской и Поречной.
Братиславская улица вл.2-4
12-027940-5401-0004-00001-04
(ВО4-00603)
31.03.2011
MALAB ENTERPRISES LIMITED МАЛАБ ЭНТЕРПРАЙЗИС ЛИМИТЕД 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Культурно-спортивный и общественно- деловой центр; Офисно- деловой центр с торговыми помещениями апартаментами. Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект на Братиславской 2-4 построен, акт оформляется. Объект на Поречной 10-12 долгострой. Работы не ведутся с 2009г. Срок реализации не истек
  3. Нежилые объекты      
208 Шарикоподшипниковская улица д.5 стр. 12-150324-5401-0004-00000-07
30.03.2011
"ДоминионМ" ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство административного здания с подземной автостоянкой Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль за продлением сроков строительства до 2013г.
  3. Нежилые объекты      
209 Марьинский парк мкр. 12 корп. 44 14-008626-5401-0004-00001-03
(04-00338)
28.02.2010
Общество с ограниченной ответственностью "ДОХОДНЫЙ ДОМ "БАЗИС И КОМПАНИЯ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Объект построен, но в эксплуатацию не введен, соответственно проекта акта не подготавливался
  4. Гаражи-стоянки      
210 квартал Волжский Бульвар 113а к.1
14-063480-5401-0004-00001-05
25.08.2007
ИСИК ПЛЮС, ООО 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Ведется проектирование инженерных сетей, необходимых для ввода объекта в эксплуатацию.
  4. Гаражи-стоянки      
211 Жулебино, коммунальная зона N 1
14-008625-5401-0004-00001-03
(04-00447)
31.12.2004
Местная общественная организация автолюбителей "Выхино-Жулебино" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 2-этажного гаража-стоянки Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Долгострой.
  4. Гаражи-стоянки      
212 Н.Кузьминки, кв.117, корп.1АБВ, 2АБВ, 3АБВ, 4, 8, 9, 10, Н.Кузьминки, кв.114, корп.19, 19АБВГ, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 31АБ, 32АБ.
13-000030-5401-0004-00001-97
(34/97-И)
31.12.1999
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155, ЗАО 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция жилого района со строительством "стартовых" жилых домов.
Префектура ЮВАО   Префектура ЮВАО 14.12.2010: Все объекты построены, акты оформлены за исключением: корп. 32Б построен, акт оформляется, корп. 2, 2А ведется строительство, корп. 11 на месте пятиэтажки несносимой серии предлагается для исключения из ИК
  1. Комплексная застройка      
ЮАО
213 ул. 6-я Радиальная д. 7, стр. 19-22, 25-31, 33-34, 47
13-065086-5501-0148-00001-06
31.12.2012
ОАО "Московский комбинат хлебопродуктов" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реформирование части производственной территории и комплексная застройка, включающая строит-во: многофункционального жилого комплекса; объектов социальной инфраструктуры, и др. Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство корп.8
  1. Комплексная застройка      
214 5-й Донской проезд вл.21
12-058187-5501-0148-00001-05
31.03.2012
КОМПЛЕКС-СТРОЙ, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство объекта второго этапа административно-гостиничного и административно-торгового комплексов Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется
  3. Нежилые объекты      
215 Донской 5-й проезд д.21, корп.6
12-015398-5501-0148-00001-05
31.03.2012
СТРОЙ-КОМПЛЕКС, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Новое строительство административно-делового комплекса первого этапа
Префектура ЮАО    
  3. Нежилые объекты      
216 проспект Андропова вл.39 12-089535-5501-0148-00001-05
31.12.2011
"Вернисаж в Измайлово" ООО. 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (гостиница на 200 мест и 12 заезжих изб с сараями). Компенсационное озеленение.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2013
  3. Нежилые объекты      
217 Кожевническая улица д.20 стр.19
ул. Кожевническая, д. 20, стр. 1-13, 19, 29
12-012220-5501-0148-00001-10
31.12.2011
Общество с ограниченной ответственностью "Столичный проект" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального общественно-делового центра
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Земельно-правовые отношения в стадии оформления.
  3. Нежилые объекты      
218 Красного маяка ул., вл. 13, корп. 4 (напротив вл.)
13-005785-5501-0148-00001-05
31.12.2011
Открытое акционерное общество "Группа Компаний ПИК" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов (корпоративная. 1, 2, 3, 4) с подземной автостоянкой на 360 машино-мест, дошкольного образовательного учреждения, многоэтажного паркинга и спортивно-оздоровительного комплекса.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Оформление протокола предварительного распределения общей площади гаражей-стоянок.
  5. Смешанное назначение      
219 Варшавское шоссе вл.148
12-252201-5501-0148-00001-07
31.12.2011
Администрация Курской области 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство торгового центра "Курский".
Префектура ЮАО    
  3. Нежилые объекты      
220 3-й Автозаводский проезд д.13
12-007142-5501-0148-00001-03
(01-27-226/3 (СТ-018-03))
(05-00446)
15.08.2011
Некоммерческое партнерство инновационной деятельности в социальной сфере "МосГорУслуга" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Реконструкция административного здания. Префектура ЮАО    
  3. Нежилые объекты      
221 Каширское ш. вл. 12
12-001618-5501-0148-00001-03
(А05-00490)
30.04.2011
ООО "Феникс Девелопмент" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство многофункционального административно-торгового комплекса со спортивно-оздоровительными и культурно-развлекательными помещениями.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: В Москонтроле на рассмотрении находится вопрос продления срока строительства до 31.07.2012.
  3. Нежилые объекты      
222 2-й Нагатинский проезд вл.10
12-047758-5501-0148-00000-08
01.04.2011
ОАО Московский булочно-кондитерский комбинат "Коломенское" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство производственного корпуса Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, срок реализации контракта не истек.
  3. Нежилые объекты      
223 Каширское шоссе вл.63 к.3
12-141507-5501-0148-00000-06
01.04.2011
ИНФОСЕТЬ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство делового центра на базе незавершенного строительством объекта нежилого фонда г. Москвы. Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 08.12.2010: По информации инвестора подготовлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта согласно ПОС.
  3. Нежилые объекты      
224 Район Чертаново Южное, микрорайоны 17, 18
13-260916-5501-0148-00000-07
31.03.2011
Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Завершение строительства комплекса жилых домов с объектами социального и культурно-бытового назначения.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство корпуса 41. Инвестором готовится обращение в Москонтроль об изменении имущественных прав сторон.
  5. Смешанное назначение      
225 ул. Борисовские пруды, к.1-12, пос. МЗРТА, (д.23к.2; д.13к.1; д.15,к.1; д.17к.1; д.21к.1; д.25к.1)
13-000073-5501-0148-00001-01
(00255)
(ДМЖиЖП.01ДСК.-1.00255)
31.03.2011
ОАО "Домостроительный комбинат N1" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов. Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 1АБ - введен в эксплуатацию, ведется урегулирование взаиморасчетов. По адресу: ул. Борисовские пруды, корп. 2АБ - строительство не ведется.
  5. Смешанное назначение      
226 Нагатинский проезд 1-й вл. 11
13-004152-5501-0148-00001-02
(01-27-66/2)
31.03.2011
Инвестиционная строительная компания СТОЛИЦА, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилищного комплекса со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями на территории выводимого завода
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство объектов ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока реализации контракта.
  5. Смешанное назначение      
227 проспект Андропова вл.39
12-089541-5501-0148-00001-05
28.02.2011
ЧУДО-ГРАД, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 250 мест и общественный туалет) . Компенсационное озеленение.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012.
  3. Нежилые объекты      
228 Варшавское шоссе д.23 12-098551-5501-0148-00001-05
28.02.2011
МОСКОВСКАЯ АКАДЕМИЯ ЭКОНОМИКИ И ПРАВА, НОУ 		Завершается строительство объекта
  Реконструкция с надстройкой и пристройкой административно-учебного корпуса к существующему зданию НОУ "Московская академия экономики и права".
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Инвестором оформляется пакет документов для направления обращения в Москонтроль о продлении срока реализации инвестиционного проекта
  3. Нежилые объекты      
229 проспект Андропова вл.39
12-089536-5501-0148-00001-05
28.02.2011
СОКРОВИЩА РУСИ, ООО ТД 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство объекта Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (усадьба пекаря с пекарней) . Компенсационное озеленение.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока строительства до 31.12.2012.
  3. Нежилые объекты      
230 проспект Андропова вл.39
12-089537-5501-0148-00001-05
28.02.2011
РУССКОЕ ЧУДО, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство объектов Этнографического комплекса на территории ГМЗ "Коломенское" (трактир на 150 мест и общественный туалет). Компенсационное озеленение. Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 08.12.2010: Строительство не ведется. В Москонтроле на рассмотрении вопрос продления срока реализации до 31.12.2012.
  3. Нежилые объекты      
231 Чертановская ул., вл. 43
Ленинская Слобода ул., вл. 11		 13-033630-5501-0148-00001-06
31.12.2010
ООО "ИНЖИНИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕРЕБРЯНЫЙ ДВОР" 		Завершается строительство объекта
  Строительство 2-х жилых домов с нежилыми помещениями (включая детский сад) для военнослужащих внутренних войск и многоэтажного гаража-стоянки Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Строительство ведется. Инвестором направлено обращение в Москонтроль о продлении срока до 31.12.2011.
  5. Смешанное назначение      
232 Судостроительная улица вл.46-50
14-000980-5501-0148-00001-98
(6/И-98)
30.09.2010
Производственное объединение Спецавтострой, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство гаражного комплекса на 400 м/м.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект первой очереди сдан в эксплуатацию, оформлен Акт о результатах реализации инвестиционного проекта. По второй очереди - строительство не ведется, в Москонтроле рассматривается вопрос дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
  4. Гаражи-стоянки      
233 Варшавское шоссе 81, корп. 2.
12-002354-5501-0148-00001-01
(01-27-13)
(05-00153) 		30.06.2010
АНОУ "Московская финансово-юридическая академия" (АНОУ МФЮА, МФЮА) 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция здания. Префектура ЮАО   Реконструкция в стадии завершения Префектура ЮАО 07.12.2010: Направлено обращение в Москонтроль о рассмотрении вопроса дальнейшей реализации инвестиционного проекта.
  3. Нежилые объекты      
234 улица Кожевнический Вражек вл.5
12-085422-5501-0148-00000-07
30.04.2010
Группа Компаний "Дружба", ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство административного здания с мансардой на месте сносимого строения
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 22.09.2010 N 1992-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: ул. Кожевнический Вражек, вл. 5" продлен до 31.08.2011 срок выполнения обязательств по первому этапу реализации инвестиционного проекта.
  3. Нежилые объекты      
235 Северное Чертаново, вл.1, корп.2 (Северное Чертаново, вл. 1а)
13-001283-5501-0148-00001-04
28.02.2010
Капитал Груп, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство многофункционального жилого комплекса
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 08.02.2010 N 185-РП "О дальнейшей реализации инвестиционного проекта по адресу: микрорайон Северное Чертаново, вл. 1А, корп. 2" срок реализации инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано
  5. Смешанное назначение      
236 улица Красного Маяка вл.15
13-054914-5501-0148-00001-07
01.04.2009
ГАРАНТ-ТРЕЙД М, ООО ЖУРНАЛИСТ-4, ПЖСК 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями.
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект сдан частично.
  5. Смешанное назначение      
237 Бесединский мост 19 км. МКАД
12-008873-5501-0148-00001-03
(01-27-112/3)
(05-00285)
31.03.2009
ООО "МТК-ДИАЛЭКС-1" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство многоэтажного паркинга и многофункционального торгового комплекса,строительство
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Распоряжением Правительства Москвы от 21.10.2009 N 2763-РП срок проектирования продлен до 31.12.2010. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлен
  3. Нежилые объекты      
238 Варшавское шоссе, д. 152, вл.8
14-002346-5501-0148-00001-01
(01-27-10/1)
(05-00213)
31.12.2008
ГСК "Монолит" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража с открытой автостоянкой,строительство
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта, вопрос дальнейшей реализации инвестиционного объекта находится на рассмотрении в Москонтроле
  4. Гаражи-стоянки      
239 Кировоградская улица вл.22Б
13-101024-5501-0148-00001-06
01.04.2008
МАГ Г 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Проектирование и строительство жилого дома с подземной автостоянкой на 230 м/мест и нежилыми встроенно-пристроенными помещениями
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект введен в эксплуатацию под гарантию инвестора, ведется урегулирование взаиморасчетов.
  5. Смешанное назначение      
240 Велозаводская ул., вл. 2.
13-008381-5501-0148-00001-03
(00435)
(ДЖП.03.ЮАО.00435)
31.12.2007
Корпорация "СХолдинг" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 12-14-16-ти эт. жилого дома с подземным гаражом-стоянкой, совмещенным с защитным сооружением ГО ЧС. (Снос 5 эт. дома и боксовых гаражей). Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Москонтролем оформлено заключение о продлении срока строительства до 31.12.2011. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено
  5. Смешанное назначение      
241 Восточная ул., вл. 9.
13-008612-5501-0148-00001-03
(00547)
(ДЖП.03.ЮАО.00547)
31.12.2007
Корпорация "СХолдинг" ЗАО. 		Завершается строительство объекта
  проектирование и строительство 6-7-ми эт. жилого дома
Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Введен в эксплуатацию под гарантию инвестора. Работы не ведутся.
  5. Смешанное назначение      
242 Днепропетровская ул. вл. 18, корп. 1

14-008870-5501-0148-00001-03
(01-27-48/3)
(05-00156)
01.10.2003
РОО "Московский городской союз автомобилистов" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство многоэтажного гаража с сервисными службами,реконструкция Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, инвестором прорабатывается вопрос получения разрешения Мосгосстройнадзора на ввод объекта в эксплуатацию.
  4. Гаражи-стоянки      
243 Проектируемый проезд N 5396 в коммунальной зоне Братеево
14-002175-5501-0148-00001-00
(01-27-37)
(05-00218)
31.12.2000
ГСК "Задонский" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 3-х этажного гаража стоянки,строительство Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Объект построен, в эксплуатацию не введен. Инвестор признан банкротом.
  4. Гаражи-стоянки      
244 Элеваторная ул. пересекается с Касимовской ул. 14-000604-5501-0148-00001-97
(9-97)
01.04.1999
ЗАО "Подольский ДСК" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 500 м/м,строительство Префектура ЮАО   Префектура ЮАО 07.12.2010: Частично построен, дальнейшее строительство не ведется.
  4. Гаражи-стоянки      
ЮЗАО
245 улица Ремизова д.14 сооруж.1
13-002187-5501-0148-00001-04
31.03.2013
"Фонд защиты детства и старости". 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство экспериментального жилищно-гаражного комплекса над существующим сооружением ГО"А-50" Префектура ЮЗАО    
  5. Смешанное назначение      
246 район Ломоносовский, квартал 15, корп. 3 (ул. Гарибальди, д. 7)
район Ломоносовский, квартал 15, корп. 8
район Ломоносовский, квартал 15, корп. 1
район Ломоносовский, квартал 15, корп. 2
район Ломоносовский, квартал 15, корп. 5
район Ломоносовский, квартал 15, корп. 4
13-003434-5601-0026-00001-02
(ДЖП.02.ЮЗАО.00363)
31.01.2013
"Новые Черемушки" ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов со встроенными нежилыми помещениями.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек.
  1. Комплексная застройка      
247 проспект Вернадского вл.27
проспект Вернадского вл.31
проспект Вернадского вл.27
проспект Вернадского вл.31
проспект Вернадского вл.33
проспект Вернадского вл.25
13-006693-5601-0026-00001-03
(00419)
(ДЖП.03.ЮЗАО.00419)
31.12.2012
ГУП "Московский городской центр продажи недвижимости". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство 6-ти жилых домов с подземн. гаражами-автостоянками (820 м/м) и объектами соцкультбыта. Префектура ЮЗАО    
  1. Комплексная застройка      
248 Квартал 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского района
13-082975-5601-0026-00000-06
31.12.2012
СЕМОНТЕК, ОАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Компл. реконструкция кварт. 28 и 30 (микрорайона 6) Гагаринского района в составе проекта комплексной реконструкции площади Гагарина: стр-во новых жилых домов, объектов соц. и культ. назначения, двух объектов двойного назначения, компл.благоустройство.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Строительство объектов не начато. Срок реализации инвестиционного контракта до 31.12.2012г.
  1. Комплексная застройка      
249 Ленинский проспект вл. 105
13-008865-5601-0026-00001-03
(ДЖП.03.ЮЗАО.00554)
(ДЖП.03.ЮЗАО.00554)
(ВМ06-00491)
31.10.2012
ОАО "Компания "Главмосстрой" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство 21-23-28-32-ти эт. жилого дома с подземным гаражом, совмещенным о объектом ГОЧС, детской площадки, гостевой автостоянки.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек
  5. Смешанное назначение      
250 Научный проезд, напротив вл.18 (между Научным проездом и Херсонской ул.)
12-040720-5601-0026-00001-08
01.04.2012
ГАРМЕТ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство административного комплекса с подземными гаражами-стоянками Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Отсутствует информация о поступлении денежных средств от инвестора в бюджет города согласно условиям инвестиционного контракта.
  3. Нежилые объекты      
251 ул. Адмирала Лазарева, пр.пр.672
13-064894-5601-0026-00001-06
18.02.2012
Федеральная служба охраны Российской Федерации. ФСОРФ.
ПИОНЕР ИНВЕСТ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство многофункционального жилого комплекса с Центром реабилитации инвалидов
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объектов‚ срок реализации контракта не истек.
  5. Смешанное назначение      
252 Новые Черёмушки квартал, 10С, корп.1А; 1Б; 2-9, корп.10
13-001601-5601-0026-00001-99
(04/99-И)
(ДМЖ.01.ЮЗАО.00055)
01.01.2012
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строит-во жилых домов, детского сада и школы.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объектов, срок реализации контракта не истек
  1. Комплексная застройка      
253 Вавилова ул., вл.81А
Вавилова ул, вл.77-79
13-000503-5601-0026-00000-04
31.12.2011
ООО "Эста" 		Завершается строительство объекта
  строительство жилого комплекса с подземным гаражом и многоэжтажного гаража.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта, срок реализации инвестиционного контракта не истек.
  5. Смешанное назначение      
254 Нагорный бульвар, вл.39А и 39А, стр.1
13-012055-5601-0026-00001-05 31.10.2011
Общество с ограниченной ответственностью "Авангард Строй" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство спортивно-учебного комплекса, жилого дома с нежилыми помещениями и подземным гаражом-стоянкой
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек.
  5. Смешанное назначение      
255 Новые Черемушки, квартал 22-23 корп. 7,4,6; квартал 24-25 корп. 1В2, 1В3.
13-001814-5601-0026-00001-03
(00401) 		20.08.2011
"Новые Черемушки" ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Завершение комплексной реконструкции кварталов 22-23 и 24-25 Новых Черемушек. Строительство жилых домов с социально-бытовым комплексом и корпуса 34 -подземного гаража-стоянки с защитным сооружением ГО.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по адресу: квартал 22-23 корп. 34 не начато. Строительство объекта по адресу: квартал 24-25 корп. 1В3 завершается. Срок реализации контракта не истек
  1. Комплексная застройка      
256 Мкр.1,2,3,4 территории Щербинка района Южное Бутово
13-002668-5601-0026-00001-07
(ГКК аукцион)
31.03.2011
ЗАО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство жилых домов, отдельно стоящих социальных и нежилых объектов, наземных и подземных гаражей-стоянок, улично-дорожной сети и строительство городских инженерных коммуникаций
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Объекты по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка, мкр.1, корп.10,11, 12, 13, 14, 26; мкр.2, корп.1, 2, 3, 4, 5а, 5б, 6, 8; мкр.3, корп. 1а, 1б, 1в, 2, 3а, 3б, 3в, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; мкр.4, корп.14, 15, 16 введены в эксплуатацию, оформлены имущественные права. Объект по адресу: Южное Бутово, территория Щербинка мкр.2, корп.7-7а не построен.
  1. Комплексная застройка      
257 ул. Введенского, вл. 23
14-071216-5601-0026-00001-06
(ГКК аукцион)
31.03.2011
СТРОЙИНЖИНИРИНГ-КС, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки с количеством этажей- 4, на участке площадью 0,46 га, со сроком ввода в эксплуатацию не позднее 31.12.2010 г.
Префектура ЮЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
258 Кедрова ул., вл.1, Ивана Бабушкина, вл.3, Профсоюзная ул., вл.140, корп.5
13-002174-5601-0026-00001-00
(00295)
(ДМЖ.01.ЮЗАО.00295)
31.03.2011
АКБ "Мосстройэкономбанк" ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Жилые дома со встроенными нежилыми помещениями без к\т Префектура ЮЗАО   Кедрова ул., вл.1, Ивана Бабушкина, вл.3 – закрыты актами Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство объекта по адресу: Профсоюзная ул., вл.140, корп.5 не начато, срок реализации контракта не истек.
  5. Смешанное назначение      
259 Нахимовский проспект вл.58
12-106366-5601-0026-00000-07
31.03.2011
КИЕВСКАЯ РУСЬ, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство многофункционального торгово-офисного комплекса
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: . Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек. В соответствии с распоряжением Правительства Москвы от 24.08.2010г. N 1762-РП оформляется дополнительное соглашение о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 31.03.2012г.
  3. Нежилые объекты      
260 Нагорная ул., д. 7, корп. 1
13-032788-5601-0026-00001-05
31.12.2010
РИНГО-ТРЭЙД, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция жилого дома Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Инвестор 02.09.2010г. обратился в Москонтроль по вопросу продления срока реализации инвестиционного проекта до 31.12.2012г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007г. N 196-ПП.
  5. Смешанное назначение      
261 Миклухо-Маклая ул., вл.23
13-002555-5601-0026-00001-04
31.12.2010
ООО "Рантект" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилых домов, объектов соцкультбыта, подземного гаража, многоэтажного гаража
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Ведется строительство объекта(ов), срок реализации контракта не истек
  5. Смешанное назначение      
262 Малая Юшуньская улица д.3
13-022883-5601-0026-00000-07
31.12.2010
ЧАЙКА, ОАО 		Завершается строительство объекта
  Реабилитация территории ОАО "Чайка" со строительством на ней жилого комплекса с нежилыми помещениями, встроенно-пристроенным детским образовательным учреждением и подземной автостоянкой. Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Завершается строительство объектов.
  5. Смешанное назначение      
263 Ленинский просп., вл. 111/2.
13-003740-5601-0026-00001-03
(00567)
(ДЖП.03.ЮЗАО.00567)
01.12.2010
Закрытое акционерное общество "Строймонтаж - Капитал" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строит-во жилого высотного дома, физкультурно-оздоровительного комплекса и подземным гаражом-стоянкой. Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Строительство , 2 3 пускового комплекса ведется, срок реализации контракта истек . Вопрос будет рассмотрен на ГЗК.
  5. Смешанное назначение      
264 Ленинский пр-т, вл. 117.
11-008415-5601-0026-00001-03
(00501)
(ДЖП.03.ЮЗАО.00501)
31.10.2010
Служба внешней разведки Российской Федерации 		Завершается строительство объекта
  Строит-во жил.домов с объектами соц.инфраструктуры.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007г. N 196-ПП о продлении срока реализации ИК,
  2. Жилые дома      
265 Чечерский пр, мкр.5, корп.31
12-180632-5601-0026-00000-06
(435/7)
15.09.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Импэкс Трейд" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  реализация инвестиционного проекта по проектированию и строительству объекта торгово - бытового назначения по адресу: Южное Бутово, Чечерский пр., мкр. 5, корпус 31
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: С 30.07.2010г. в Москонтроле рассматривается вопрос о продлении сроков строительства объекта.
  3. Нежилые объекты
     
266 Нахимовский проспект (угол ул. Вавилова)
13-136707-5601-0026-00001-07
30.04.2010
Закрытое акционерное общество "Пересвет-Инвест" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство офисно-жилого комплекса с детской дошкольной группой и подземной автостоянкой на 240 м/м.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Инвестор обратился в Москонтроль 03.09.2010г. о продлении срока реализации инвестиционного контракта до 2013г. в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 27.03.2007г. N 196-ПП. Оформлено разрешение на строительство‚ начато освоение участка.
  5. Смешанное назначение      
267 Южное Бутово, мкр.Б-1, корп.25, Г-2
14-094769-5601-0026-00001-05
(аукцион)
01.04.2010
АККОР, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство‚ начато освоение участка‚ срок реализации контракта истек
  4. Гаражи-стоянки      
268 Южное Бутово, комплекс А-1, корп.12

14-095049-5601-0026-00001-05
31.03.2010
АККОР, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 460 машино-мест с размещением бытовых услуг на 1-ом этаже
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство‚ начато освоение участка‚ срок реализации контракта истек
  4. Гаражи-стоянки      
269 Вавилова ул., вл.57
13-002220-5601-0026-00001-03
(00578)
31.03.2010
РЕМСТРОЙТРЕСТ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома с нежилыми помещениями, гаражами-автостоянками. Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
  5. Смешанное назначение      
270 Южное Бутово, мкр.Б-1, корп.27, Г-4 14-094599-5601-0026-00001-05
31.03.2010
АККОР, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест с суммарной предельной поэтажной площадью в габаритах наружных стен 12302 кв.м
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство‚ начато освоение участка‚ срок реализации контракта истек
  4. Гаражи-стоянки      
271 Южное Бутово, мкр.Б-1, корп.26, Г-3 14-094813-5601-0026-00001-05
31.03.2010
АККОР, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
Дополнительное соглашение (продление, график) от 17.07.2008 N 14-094813-5601-0026-00001-05-ДС-1 - в стадии реализации с нарушением срока Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Оформлено разрешение на строительство‚ начато освоение участка‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 машино-мест
Префектура ЮЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
272 Новоясеневский проспект вл.5-13 13-013357-5601-0026-00001-06
31.03.2010
ООО "ФЛЭТ и Ко" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство высотного жилого дома с наземно-подземным гаражом.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  5. Смешанное назначение      
272 Грина ул. вл.1, корп.3, Северное Бутово, мкр.7В 12-001010-5601-0026-00001-04
31.01.2010
Общество с ограниченной ответственностью "Гео-Инвест" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многофункционального торгово-бытового комплекса с подземным паркингом и технологическими помещениями ГО
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек
  3. Нежилые объекты      
274 Архитектора Власова ул., напротив вл.13-21 13-032085-5601-0026-00001-05
31.12.2009
РАБОТНИКИ АКАДЕМИИ НАУК СССР, ЖСК 		Завершается строительство объекта
  Строительство Многофункционального жилого комплекса.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта здание библиотеки.
  5. Смешанное назначение      
275 Южнобутовская ул., мкр. 5 А, 12-012605-5601-0026-00001-05
31.12.2009
ООО "Омикрон Зет" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство магазина.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Оформлено разрешение на строительство, начато освоение участка, срок реализации контракта истек.
  3. Нежилые объекты      
276 ул. Южнобутовская, мкр. 5А, корп. 15 12-003904-5601-0026-00001-04
(128/7)
31.12.2008
ОМИКРОН ЗЕТ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Новое строительство объекта общественного питания (кафе).
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Завершается строительство объекта(ов).
  3. Нежилые объекты      
277 Южное Бутово, ул. Адмирала Лазарева, компл. "А", корп. 29 12-071201-5601-0026-00001-06
(ГКК конкурс)
03.01.2008
АКВАТОРИЯ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
на 09.12.2010 ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не представлено
  Строительство объекта торговли с молочно-раздаточным пунктом. Этажность: 1, 2 - надземные и 1- подземный.
Префектура ЮЗАО    
  3. Нежилые объекты      
278 Северное Бутово, мкр. 6 А, корп. 31,32,33. 14-003031-5601-0026-00001-04
31.12.2006
Корпорация "СХолдинг" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 3-х подземных гаражей-стоянок.
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 16.12.2010: Инвестиционным контрактом предусмотрено строительство 3-х подземных гаражей в мкр. 6А: корп.31, корп. 32, корп. 33. Распоряжением Правительства Москвы от 11.09.2009 N 2391-РП корп.31 из ИК исключен. Территория благоустроена с размещением детской и спортивной площадок. - ДС об исключении в АИС "ЕАИСТ" не представлен
  4. Гаражи-стоянки      
279 Академика Опарина ул., вл. 4. 13-028400-5601-0026-00001-04
(00609)
(ДЖП.04.ЮЗАО.00609)
23.06.2006
Научный центр акушерства, гинекологии и перинатологии Российской академии медицинских наук. НЦАГиП РАМН. 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многофункционального жилого комплекса с подземной многоуровневой автостоянкой. Префектура ЮЗАО   Реализация проекта с нарушением сроков, ввиду отсутствия заключения Росимущества о вкладе РФ в проект. Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект(ы) построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
  5. Смешанное назначение      
280 Нахимовский пр-т., д. 47. 13-008864-5601-0026-00001-03
(00564)
(ДЖП.03.ЮЗАО.00564)
31.03.2006
"Арсеналремонтстрой" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Строительство учебно-научного и жилого комплекса Российской академии наук.     Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объекты по адресу: Нахимовский проспект, д. 47 и Нахимовский проспект, д. 47, корп. 1 (жилые дома) введены в эксплуатацию, имущественные права оформлены. Объект - учебное здание по адресу: Нахимовский проспект, д. 47 построено, но не введено в эксплуатацию.
  5. Смешанное назначение Префектура ЮЗАО    
281 Северное Бутово, мкр. 2А, корп.16 14-004127-5601-0026-00001-02
(70/7)
(06-00141)
30.06.2003
ЗАО "ЮСТиВ" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Подземный гараж-стоянка
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек.
  4. Гаражи-стоянки      
282 Старобитцевская ул., д.2, корп.1, мкр.4Б 14-001076-5601-0026-00001-98
(10(50/8))
09.12.1999
"Себут" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Двухэтажный гараж-стоянка
Префектура ЮЗАО   Префектура ЮЗАО 08.12.2010: Объект построен, не введен в эксплуатацию, срок реализации контракта истек
  4. Гаражи-стоянки      
ЗАО
283 ул.Василисы Кожиной, вл.1 12-260942-5701-0081-00001-07
31.03.2016
ОАО "Московский телевизионный завод "Рубин" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство гостинично-делового центра
Префектура ЗАО    
  3. Нежилые объекты      
284 Верейская улица вл.12 12-000001-5701-0081-00001-09
31.03.2013
ЦЕНТР ПРОГРЕССА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство многофункционального спортивно-оздоровительного комплекса с офисными, гостиничными площадями и Центром художественной гимнастики
Префектура ЗАО    
  3. Нежилые объекты      
285 Мичуринский проспект, корп. 107. 12-071194-5701-0081-00001-06
(ГКК аукцион)
31.03.2013
АЛИСТЕР ИНВЕСТМЕНТ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство учреждения физкультуры и спорта и физкультурно-оздоровительного комплекса.
Префектура ЗАО    
  3. Нежилые объекты      
286 Барклая ул., вл.14; Новозаводская ул., вл. 8/8; Береговой пр-д, вл. 7; Б.Филёвская ул., вл. 17. 13-000043-5701-0081-00001-01
(00309)
31.12.2012
ЗАО ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ, ФЦСР 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная рек-ция жил.кварталов 47, 50 р-на Филёвский парк.Стр-во жилых домов, объектов соцкультбыта, многоэтажных и подземных гаражей-стоянок.
Префектура ЗАО    
  1. Комплексная застройка      
287 район Кунцево, кварт.21 13-001006-5701-0081-00001-04
01.03.2012
ООО "ФСК Альтаир" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реконтрукция, строительство комплекса жилых домов и объектов социально-бытового назначения.
Префектура ЗАО    
  1. Комплексная застройка      
288 проспект Вернадского вл.78 13-006861-5701-0081-00001-03
(00565)
(ДЖП.03.ЗАО.00565)
01.03.2012
Объединенная Строительная Компания ЗАО "ОСК" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная застройка . Многофункциональный общественно-жилой и выставочно-торговый комплекс. Жилые дома с нежил.помещениями и гаражами-стоянками (подземн., наземн.).
Префектура ЗАО    
  1. Комплексная застройка      
289 Малая Филёвская улица вл.40 13-001619-5701-0081-00001-99
(1255)
31.10.2011
"Соцсервис" ЗАО.
Общество с ограниченной ответственностью Строительная Компания "Созидание" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  строительство многоэтажного жилого дома с первым и вторым нежилыми этажами и подземной автостоянкой
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
290 Тропаревская и Никулинская пересечение 14-002042-5701-0081-00001-01
(1641)
(07-00005)
30.09.2011
СТРОЙСЕРВИС, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Надстрой автостоянки N 445 (в т.ч.гараж с сервисными службами на 546 м/мест и нежилые помещения)
Префектура ЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
291 Осенний бульвар вл.12 к.10 14-039818-5001-0012-00001-05
30.06.2011
СТРОЙОПЫТ-100, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
В связи с тем, что постановлением Правительства Москвы от 08.06.2010 г. N 474-ПП срок реализации первого этапа инвестиционного проекта продлен до 30.06.2011 срок реализации проекта в целом не определен
  Строительство подземного гаража-стоянки на 300 м/мест с эксплуатируемой кровлей и автомойкой на 3 поста
Префектура ЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
292 Новоорловская ул., промзона "Орлово" 14-069102-5701-0081-00001-05
31.03.2011
КАНТОН, ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки
Префектура ЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
293 Мичуринский проспект вл.31 стр.А 14-122806-5701-0081-00001-06
31.03.2011
МИЧУРИНЕЦ-2, ПГСК НО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство гаражного комплекса на 300 м/м с нежилыми и сервисными помещениями.
Префектура ЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
294 Смоленский бульвар, вл.24 (Объект N2)
пересечение проспекта Вернадского и улицы Лобачевского (Объект N1)		 13-102956-5701-0081-00001-05
31.03.2011
ОАО АКБ "Банк Москвы" Головной офис 		Завершается строительство объекта
  Строительство здания учебного комплекса (Объект N1), жилого дома с подземным гаражом-автостоянкой (Объект N2)
Префектура ЗАО   Реализуется в установленном порядке.
  5. Смешанное назначение      
295 Рублевское шоссе, вл. 68-70 13-002348-5701-0081-00001-04
28.02.2011
"СТРОЙ ВЕСТ", ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство трех 25-этажных жилых домов, жилого дома для военнослужащих, здания физкультурно-оздоровительного комплекса
Префектура ЗАО   Три 25-этажные башни по индивидуальному проекту для коммерческой реализации, жилой дом для военнослужащих, здание ФОК, 128600 кв.м. жилая площадь В связи с тем, что распоряжением ПМ от 13.04.2010 N 671-РП продлен срок реализации 1-го этапа инвестпроекта до 31.12.2010 года, окончательный срок реализации инвестпроекта не установлен.
  5. Смешанное назначение      
296 ул. Будановой Екатерины, дом 5 13-009194-5701-0081-00001-05
31.12.2010
"Кунцевская трикотажная фабрика" ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального жилого комплекса с нежилыми помещениями и многоэтажной автостоянкой
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
297 Княжеская ул. (между ул.Княжеская и 6-м Дачно-Мещерским пр.) 11-083225-5701-0081-00001-07
(ГКК аукцион)
31.12.2010
ИРИС-Строй, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство жилых домов коттеджного типа
Префектура ЗАО    
  2. Жилые дома      
298 Кутузовский пр-т., вл. 14А и 12 (наб. Тараса Шевченко, кварт. 14-15). 13-007671-5701-0081-00001-05
31.12.2010
Открытое акционерное общество "Бадаевский пивоваренный завод"
Открытое акционерное общество "Сакко и Ванцетти" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Самореформирование производств и снос строений. Строительство многофункционального жилого комплекса.
Префектура ЗАО   Срок реализации 1-го этапа реализации инвестпроекта до 01.07.2013 года, дальнейший срок реализации инвестпроекта не определен В соответствии с распоряжением ПМ от 20.10.2010 N 2322-РП последующее строительства жилого комплекса должно осуществляться на освобождаемой территории площадью 14,318 га.
  5. Смешанное назначение      
299 9-я Чоботовская аллея, вл.35, стр.1 13-040313-5701-0081-00001-09
01.04.2010
ДЕОМЕД-М, ООО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство реабилитационного центра с жилым комплексом, включая городские инженерные сети и сооружения.
Префектура ЗАО   Продлено
  5. Смешанное назначение      
300 Боровское шоссе, деревня Суково, коммунальная зона "Солнечная" 12-060336-5701-0081-00001-08
01.04.2010
МОССПОРТРЕМСТРОЙ, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство складской базы Префектура ЗАО   Продление осуществиться после штрафных санкций
  3. Нежилые объекты      
301 Район Солнцево, мкр. 4-4А. 13-003914-5701-0081-00001-02
(00366)
(ДЖП.02.ЗАО.00366)
01.03.2010
ООО "Ингеоком МСФ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилых домов, паркингов, объектов соц.-быт. и культ. назначения. Префектура ЗАО   Префектура ЗАО 20.12.2010: 2 жилых дома построено; школа и ДОУ - построены,не введены; 2 паркинга - строительство не начато
  5. Смешанное назначение      
302 Новоорловская улица вл.5 12-034629-5701-0081-00000-08
01.02.2010
ЮнионТрастСтрой, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство и реконструкция офисно-складского центра с автостоянкой Префектура ЗАО   Продлен до 31.12.2010 г.
  3. Нежилые объекты      
303 Молодогвардейская ул., вл. 8 13-002867-5701-0081-00001-04
01.09.2009
ООО "Вектор-Сервис ХХI" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома с первым нежилым этажом и подземным гаражом-стоянкой Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
304 Мичуринский проспект, вл.31 12-010622-5701-0081-00000-07
01.04.2009
КЛИНИКА-М, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  проектирование, реконструкция с надстройкой многофункционального медицинского центра, включая городские инженерные коммуникации и сооружения.
Префектура ЗАО   Предлагается продлевать
  3. Нежилые объекты      
305 Вернадского пр-т, вл. 90 13-032772-5001-0012-00001-05
28.02.2009
СК СТРОЙМОНТАЖ, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство учебно-лабораторных корпусов и II очереди жилого комплекса "Корона-3" с объектами социнфраструктуры.
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
306 мкр. Никулино-2 (ул. Академика Анохина) 13-027614-5701-0081-00001-04
(00608)
(ДЖП.04.ЗАО.00608)
28.02.2009
Главное квартирно-эксплуатационное управление Министерства Обороны РФ "КЭУ" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная застройка мкр. Никулино - 2 ( II этапа строительства).
Префектура ЗАО   ИК продлен до 2011 года
  1. Комплексная застройка      
307 Мичуринский просп. д. 35 14-008841-5701-0081-00001-03
(2093)
(07-00400)
30.06.2008
ГСК "Раменки-2" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция с надстройкой двух этажей гаража-стоянки,реконструкция и строительство Префектура ЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
308 Вересаева ул., вл. 3-5 13-004108-5701-0081-00001-02
(УД-1078д)
(ДЖП.03.ЗАО.00379)
31.12.2007
ЗАО "Объединение "Прогресс" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого комплекса со встроенно-пристроенными помещениями и подземн. гаражами-стоянками.
Префектура ЗАО   Инвестор обратился в Москонтроль на продление срока реализации ИК
  5. Смешанное назначение      
309 Пырьева ул, вл.2 13-002449-5701-0081-00001-04
14.12.2007
ООО "Тамроф" 		Завершается строительство объекта
  строительство жилого комплекса со встроенными нежилыми помещениями и подземной автостоянкой
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
310 Барвихинская ул. напротив вл.10-16
14-000405-5701-0081-00001-02
(1729)
(07-00064)
31.12.2006
НАРМА, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки с комплексом сервисного обслуживания Префектура ЗАО   ИК расторгнут
  4. Гаражи-стоянки      
311 ул. Бобруйская, вл.14, корп.2а
Бобруйская ул, вл. 6; вл. 12,к.1,к.2
Партизанская улица вл.35 к.3
13-000125-5701-0081-00001-02
(00381)
(ДЖП.02.ЗАО.00381)
31.12.2006
"Соцсервис" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Реконструкция квартала 13 района Кунцево ( II этап). Строительство жилых домов.
Префектура ЗАО   ИК продлен до 31.12.2011
  1. Комплексная застройка      
312 Давыдковская ул. вл. 3, 3/2, 5-7 13-000731-5701-0081-00001-02
(00393)
(ВМ07-00407)
28.02.2006
Корпорация "Конти" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
ИК продлен до 31.12.2011
  Строительство жилого высотного дома с прилегающим подземным гаражом и спортивно-оздоровительным комплексом.
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
313 Кременчугская ул., вл. 11-17. Давыдково, кварталы 1и 2.
13-004138-5701-0081-00001-02
(00319)
(ДМЖ.02.ЗАО.00319)
31.12.2005
ЗАО "ФЦСР" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
от 30.06.09.N 653-ПП сроки стр-ва продлены до конца 2012 г. Оформляется доп. соглашение и утверждается адресный перечень.
  Комплексная реконструкция жилых кварталов. Префектура ЗАО    
  1. Комплексная застройка      
314 Никулинская ул. мкр. 2а, корп. 14 14-008900-5701-0081-00001-03
(1992)
(07-00302)
31.12.2004
ГУП "Управление экспериментальной застройки микрорайонов" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки Префектура ЗАО   ИК продлен до 2011 года
  4. Гаражи-стоянки      
315 Удальцова ул., вл. 67, 13-000009-5701-0081-00000-01
(00274)
31.12.2004
ООО "Евротраст-недвижимость" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство спорткомплекса и жилого дома с нежил. 1-эт. и подземным гаражом- стоянкой. Префектура ЗАО   Срок истек
  5. Смешанное назначение      
316 Никулинская вл. 2 12-002050-5701-0081-00001-00
(611)
(07-00419)
31.12.2004
ГСК "Олимпийская семья" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многофункционального гаражного комплекса с с помещениями торгового, офисно-спортивного и др. назначения,строительство Префектура ЗАО    
  3. Нежилые объекты      
317 Проектируемый проезд N 634
12-000728-5701-0081-00001-02
(1687)
(07-00007)
31.12.2002
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ N155, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство складских помещений,строительство Префектура ЗАО    
  3. Нежилые объекты      
318 Рублевское ш.,34,корп.3
14-001209-5701-0081-00001-96
(521)
(ВИ)
25.12.2000
АОЗТ "Миннора" 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Ликвидация неорганизованных стоянок автомобилей на внутренних дорогах близлежащих домов в м\р Крылатское Префектура ЗАО   Продлен до 2011 г.
  4. Гаражи-стоянки      
319 Мичуринский проспект, вл.1, "Олимпийская деревня", м.р. "тропарево-Никулино". 13-001224-5701-0081-00001-96
(624)
(ВИ)
08.06.1999
Российский фонд инвалидов региональных конфликтов и подразделений специального назначения 		Завершается строительство объекта
  Строительство многофункционального комплекса с объектами жилого, соц-культ.,быт.,гостинично-оф., торгового и реабилитационного назначения.
Префектура ЗАО    
  5. Смешанное назначение      
320 Давыдковская ул., вл. 3.
11-000820-5701-0081-00001-95
(274)
(ВИ)
05.04.1997
АОЗТ "Агентство муниципальной недвижимости" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями и подземным гаражом стоянкой.
Префектура ЗАО   Оформляется АР
  2. Жилые дома      
СЗАО
321 проезд Донелайтиса вл.39 13-000044-5801-0001-00001-98
(61) 		01.02.2013
Открытое акционерное общество "Тушинское объединение по ремонту, отделке и строительству" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого дома с подземной автостоянкой и трансформаторной подстанцией над существующим сооружением ГО с одновременной его реновацией. Префектура СЗАО   ИК действующий. Ведется строительство 4-ой секции жилого дома.
  5. Смешанное назначение
     
322 Таманская улица вл.1 12-036708-5801-0001-00001-08
31.12.2012
ВФСО "Динамо" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство Центра водного спорта "Динамо", включая здание базы гребных видов спорта и объектов рекреационного назначения
Префектура СЗАО    
  3. Нежилые объекты      
323 Строгинский б-р., вл.6, вл.26, корп.4, Твардовского ул., вл.14, к.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , Таллинская ул., вл.40, Маршала Катукова.
улица Твардовского вл.14 к.8,9 		13-000090-5801-0001-00001-01
(00288)
(ВМ-08-00360)
31.12.2012
"Сити-XXI век" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство спортивного и жилого комплекса в районе Строгино.
Префектура СЗАО    
  5. Смешанное назначение      
324 Пр-т Маршала Жукова, вл.74, корп."А"
Карамышевская набережная вл.22
Карамашевская набережная, вл.12-16
Карамашевская набережная, вл.4-8
Карамышевская набережная вл.14
Карамышевская набережная вл.28-30
Карамышевская набережная вл.28
проспект Маршала Жукова вл.74 к.В
Карамышевская набережная д.22 к.2
Карамышевская набережная вл.6
13-002149-5801-0001-00001-00
(3)
(ДМЖ.01.СЗАО.00033)
(08-00384)
31.12.2012
ГУП "Управление по реконструкции и развитию уникальных объектов" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная реконструкция Карамышевской набережной, вл.2-30 квартала N 74 района "Хорошево-Мневники", снос и строительство новых жилых домов
Префектура СЗАО    
  1. Комплексная застройка      
325 Таллинская ул., вл.34, Проектируемый проезд 5433 к.1, 2, 3, 4 13-008644-5801-0001-00001-03
(00404)
(ДЖП.03.СЗАО.00404)
31.12.2012
"Сити-XXI век" ЗАО. 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство жилого комплекса по адресу Строгино, мкр. 14-14а, Проектируемый проезд 5433 корпуса 1,2,3,4-1,4-2 и учебного корпуса МИЭМ по адресу: район Строгино, ул. Таллинская, вл. 34 .
     
  5. Смешанное назначение Префектура СЗАО    
326 Пятницкое шоссе, вл. 58 12-012046-5801-0001-00000-09
22.04.2012
ООО "РОЖДЕСТВЕНО" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство и реконструкция торгово-складского комплекса
Префектура СЗАО    
  3. Нежилые объекты      
327 ул. Генерала Глаголева, вл. 28, корп. 2
кварталы 75 район Хорошево- Мневники
кварталы 82 район Хорошево- Мневники		 13-000049-5801-0001-00001-99
(123)
(08-00235-ДС-1)
31.03.2012
Союзспортстрой, ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Комплексная реконструкция мкр. 75 и 82 р-на "Хорошево-Мневники".
Префектура СЗАО    
  1. Комплексная застройка      
328 Твардовского ул, вл.18, корп.1 13-001246-5801-0001-00001-04
(00614)
28.02.2012
Торгово-промышленная палата Российской Федерации 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  строительство жилого дома с нежил. первым этажом и подземным гаражом-стоянкой
Префектура СЗАО   Корректировка проектной документации
  5. Смешанное назначение      
329 Народного Ополчения, д. 40, корп. 2. 12-020979-5801-0001-00001-05
28.01.2012
Открытое акционерное общество "Олимп" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство административно-офисного здания взамен сносимого.
Префектура СЗАО   Префектура СЗАО 08.12.2010: В настоящее время здание построено, ведутся работы по прокладке кабельной линии и строительству трансформаторной подстанции для электроснабжения объекта и подключения к городским электросетям. Работы ведутся в соответствии с графиком.
  3. Нежилые объекты      
330 пересечение 3-го Силикатного проезда и Карамышевской наб. 12-000804-5801-0001-00001-02
(138)
(08-00046)
31.12.2011
"РСУ Киевское" ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража с объектами общественного назначения
Префектура СЗАО    
  3. Нежилые объекты      
331 ул.Народного Ополчения ,вл.33,корп.4. 13-002325-5801-0001-00001-01
(189)
31.12.2011
Государственное унитарное предприятие "Специальное пусконаладочное управление"
Энергостройкомплект-М 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строит-во эксперимент. жилищно-гаражного комплекса с размещением управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям СЗАО.
Префектура СЗАО   Срок строительства продлен. Принято решение о привлечении в качестве технического заказчика -соинвестора ГУП УРИРУО
  5. Смешанное назначение      
332 Тушинская улица, вл. 13-15 12-007509-5801-0001-00001-04
(В-00566)
31.12.2011
ОАО Палашевский рынок 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального торгового комплекса с гостиницей, офисами (включая комплекс по продаже рыбной и с/х продукции) и энергоблока, отдельно стоящего многоэтажного паркинга.
Префектура СЗАО   Префектура СЗАО 09.12.2010: завершено строительство торгового комплекса и энергоблока, оформлен Акт частичной реализации. Строительство отдельно стоящего многоэтажного паркинга не начато. Площадка огорожена.
  3. Нежилые объекты      
333 Исаковского вл. 27/2 (почтовый адрес Искаковского д. 39) 13-000256-5801-0001-00001-98
(158)
(08-00137) 		30.11.2011
КРОСТ ПСФ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство "стартового" жилого дома на свободной площадке.
Префектура СЗАО   Жилые дома построены, введены в эксплуатацию. Необходимо строительство стилобатной части.
  5. Смешанное назначение      
334 улица Кузнецкий Мост д.12/3 стр.1,2
3-я Хорошёвская улица вл.17-19		 12-092007-5801-0001-00001-05
31.03.2011
СТОЛИЧНЫЙ ПРОЕКТ-КМ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство 10-этажного здания для Государственной публичной научно-технической библиотеки России с автостоянкой, и реконструкция зданий.
Префектура СЗАО   МК на продлении
  3. Нежилые объекты      
335 Химкинский бульвар, вл.7-23
Сходненская улица д.54 стр.1		 12-067897-5801-0001-00001-09
30.09.2010
Закрытое акционерное общество "Торговый дом "ПЕРЕКРЕСТОК" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  строительство многозального кинотеатра и детского развлекательного центра в составе строящегося торгово-развлекательного комплекса типа "Фестиваль" Префектура СЗАО   Префектура СЗАО 07.12.2010: Ведется строительство. Площадка в удовлетворительном состоянии. 21.10.2010 Вр.и.о.Мэра В.И.Ресиным поручено (4-19-19419/0) Москонтролю оформить РД ПМ о продлении срока исполнения обязательств по вводу в эксплуатацию объекта до 20.02.2011 без применения ш.с.
  3. Нежилые объекты      
336 улица Маршала Катукова вл.26 12-069701-5801-0001-00000-08
15.06.2010
Закрытое акционерное общество "Финансово-промышленная компания "Европластгрупп" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  проектирование и надстройка второго этажа существующего стадиона "Янтарь"
Префектура СЗАО   Рассмотрение Москонтролем вопроса дальнейшей реализации проекта.
  3. Нежилые объекты      
337 Паршина ул., вл.2 14-000103-5801-0001-00001-98
(149)
(08-00550)
30.04.2010
"Копар" 		Завершается строительство объекта
  Строительство гаража-стоянки на 543 м/м
Префектура СЗАО   Дополнительное соглашение в стадии оформления.
  4. Гаражи-стоянки      
338 Планерная ул. (северный выход из станции метро "Планерная") 12-010636-5801-0001-00001-04
(08-00552)
30.04.2010
ГАРАНТ БАУИНВЕСТИЦИОН ГмбХ ГЕРМАНИЯ, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство транспортно-пересадочного узла, в т.ч. терминал ТПУ, состоящий из зон ожидания, торговли, общественного питания и т.п., и реконструкция вестибюля N 2 ст. метро "Планерная". Префектура СЗАО   В настоящее время на ТПУ завершаются работы по инженерии и внутренней отделке помещений терминала.
  3. Нежилые объекты      
339 проспект Маршала Жукова вл.72-74 13-000492-5801-0001-00001-03
(00472)
(ДЖП.03.СЗАО.00472)
(ВММ-00602)
31.12.2009
Корпорация "Конти", ЗАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Компенсационное строит-во: детск.муз.школы и мат-тех. базы ГУП "Мосгаз". Строит-во жилого высотного дома с нежил.помещениями и подземн.гаражом-стоянкой.
Префектура СЗАО    
  5. Смешанное назначение      
340 улица Берзарина д.26 к.1 22-064060-5801-0001-00000-07
(113)
01.04.2009
ООО "АВАНТИ МТА" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство пристройки к имеющемуся сооружению по адресу: ул. Берзарина, д.26, корп.1 - объекту коммунального хозяйства: предприятие по ремонту и техническому обслуживанию легковых автомобилей - пост шиномонтажа
Префектура СЗАО   Проектная документация разработана и согласована. Дополнительное соглашение о продлении сроков на окончательном оформлении. Начало работ планируется на 01.03.2011
  3. Нежилые объекты      
341 Дубравная, ул. вл. 48 14-027758-5801-0001-00001-05
31.03.2009
ТАЙФУН, МОО МП 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки на 300 м/мест.
Префектура СЗАО   В соответствии с утвержденным графиком срок окончания строительства 31.12.2010. В связи с намерениями инвестора в увеличении ТЭПов, а также учитывая что строительство не начато, инвестору рекомендовано обратиться в Москонтроль по 196-ПП
  4. Гаражи-стоянки      
342 Барышиха ул. вл. 49 14-004002-5801-0001-00001-02
(34)
(08-00344)
31.12.2007
ГСК "Митино 48-49" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Новое строительство многоэтажного гаража-стоянки ориентировочной вместимостью 350 м/мест.
Префектура СЗАО   Дополнительное соглашение о продлении сроков строительства в стадии согласования.
  4. Гаражи-стоянки      
343 р-н Куркино, мкр.4
р-н Куркино, мкр. 3
р-н Куркино, мкр. 13, корп. 13
р-н Куркино, мкр. 11
р-н Куркино, мкр. 13, корп. 11/10
р-н Куркино, мкр.6
р-н Куркино, мкр.5
р-н Куркино, мкр. 14
р-н Куркино, мкр. 7 А, 7 Б
р-н Куркино, мкр. 12, корп. 16
р-н Куркино, мкр. 12, корп. 17
р-н Куркино, мкр. 16		 14-002124-5801-0001-00001-01
(181)
(08-00518)
01.04.2007
УПРАВЛЕНИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ЗАСТРОЙКИ МИКРОРАЙОНОВ, ГУП УЭЗ 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство многоэтажных гаражей-стоянок на 3 972 м/м
Префектура СЗАО    
  4. Гаражи-стоянки      
344 Лыковская 2-я ул. пр.пр. 120 14-002159-5801-0001-00001-00
(187)
(08-00343)
31.12.2006
ГЕНЕЛЕН, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство 3-х этажного гаражно-сервисного комплекса.
Префектура СЗАО   Разработана проектная документация. Москонтролем рассматривается вопрос продления срока строительства в порядке 196-ПП
  4. Гаражи-стоянки
     
345 Волоколамское шоссе вл.79 14-008782-5801-0001-00001-03
(104)
(08-00350)
31.12.2006
ГСК "Ретуш-2" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многоэтажного гаража-стоянки.
Префектура СЗАО   Москонтролем принято решение по 196-ПП о продлении до 03.2011 со штрафными санкциями, инвестор не согласен
  4. Гаражи-стоянки      
346 Р-н Куркино, кварталы 15-16 13-001623-5801-0001-00001-99
(41) 		31.12.2003
МОСФУНДАМЕНТСТРОЙ-6, ЗАО 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
  Комплексная реконструкция.
Префектура СЗАО   Объекты построены
  1. Комплексная застройка      
ЗелАО
347 г.Зеленоград, Центр, Парк Победы 12-082098-5901-0050-00001-07
(ГКК аукцион)
01.01.2012
Закрытое акционерное общество "ГАЛЛС" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство молодежно-развлекательного центра
Префектура ЗелАО   Оформление Дополнительного соглашения возможно после подготовки Москонтролем РД
  3. Нежилые объекты      
348 Крюковская площадь 12-057910-5901-0050-00001-06
01.06.2011
ВИТ-СИРИУС, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство объектов торгового комплекса и ресторана
Префектура ЗелАО    
  3. Нежилые объекты      
349 г. Зеленоград, ВКЗ, Сосновая аллея. 12-071195-5901-0050-00001-06
(ГКК аукцион)
31.03.2011
АУРУМ, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство производственного корпуса, склада готовой продукции, административного корпуса, ТП.
Префектура ЗелАО   Строительство не начато ввиду отсутствия финансирования
  3. Нежилые объекты      
350 г.Зеленоград, Центр, Парк Победы 12-041827-5901-0050-00001-06
30.03.2010
Общество с ограниченной ответственностью Торговый комплекс "АЛЛАДИН" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство объекта административно-бытового назначения
Префектура ЗелАО   оформление Дополнительного соглашения о продлении (есть РД от 30.08.2009 N 1548-РП)
  3. Нежилые объекты      
351 мкр. 9 г. Зеленоград, корп. 901 А. 13-008424-5901-0050-00001-03
(00447)
(ДЖП.03.Зел.00447)
28.02.2007
ООО "ВИРОМ-инвест". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство жилого дома со встроенными в здание нежилыми помещениями.
Префектура ЗелАО   Оформляется доп.соглашение корректирующее ТЭПы. Срок реализации ИК просрочен.
  5. Смешанное назначение      
352 г.Зеленоград, мкр 5"а", корп. 555, 556. 11-001071-5901-0050-00001-98
(1/98)
31.12.1999
НП МЖК "Зеленоград". 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строит-во жилых домов переменной этажности (застройка молодежного жилого комплекса).
Префектура ЗелАО   Оформлен АЧР на жилые, АЧР на нежилые не оформлен.
  2. Жилые дома      
ОИВ
353 улица Маршала Тухачевского вл.20 к.1 12-007764-5801-0001-00001-08
ДПиРМиСП 		14.03.2014
НП "Центр развития предпринимательства Северо-Западного административного округа г. Москвы" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство здания Многофункционального делового центра с размещением Центра развития предпринимательства СЗАО г. Москвы     Префектура СЗАО 08.12.2010: Строительство не начато. Ведется разработка проектно-сметной документации.
  3. Нежилые объекты      
354 1-й Стрелецкий пр., вл. 14/21 12-018640-5201-0050-00001-10
ДПиРМиСП 		01.04.2013
ОАО "Корпорация "Жилищная инициатива" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство Многофункционального делового центра "Марьина Роща", включающего Территориальный центр развития предпринимательства СВАО
    подготовка документации к сдаче в МГЭ
  3. Нежилые объекты      
355 улица Миклухо-Маклая вл.16/10 12-010369-5601-0026-00001-06
ДПиРМиСП 		31.12.2012
Центр развития предпринимательства ЮЗАО, НП, ЦРП 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального делового Комплекса с размещением Центра развития предпринимательства ЮЗАО
    Префектура ЮЗАО 07.12.2010: Ведется строительство объекта(ов)‚ срок реализации контракта не истек
  3. Нежилые объекты      
356 Рязанский проспект д.20 к.1, 2, 3 12-134064-5001-0012-00001-07
(конкурс)
ДПиРМиСП 		01.07.2012
КЭПИТАЛ, ИФГ ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство многофункционального делового комплекса малого предпринимательства с выставочно-ярмарочным центром.
     
  3. Нежилые объекты      
357 Дубнинская улица вл.8 12-074265-5001-0012-00001-09
ДПиРМиСП 		30.12.2011
Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМДИНАМИКА" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство объекта нежилого фонда города Москвы - здание многофункционального делового центра для размещения субъектов малого предпринимательства, включающего территориальный центр развития предпринимательства Северного административно
    Префектура САО 09.12.2010: Осуществляется оформление земельно-правовых отношений
  3. Нежилые объекты      
358 Западная часть Нагатинской поймы 12-042935-5501-0148-00001-07
ДПиРМиСП 		01.04.2011
МОСКОВСКИЙ БИЗНЕС ИНКУБАТОР, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство Московского городского технопарка "Нагатино-ЗИЛ"
    Префектура ЮАО 07.12.2010: Завершено строительство 4 объектов первой очереди, акты оформлены. Срок завершения строительства продлен до 31.12.2013 постановлением Правительства Москвы от 08.09.2009 N 961-ПП. - ДС о продлении в АИС "ЕАИСТ" не зарегистрировано
  3. Нежилые объекты      
359 г. Москва, г. Зеленоград, 16 мкр., пересечение проездов N 657 и N 649 12-001497-5901-0050-00001-10
ДПиРМиСП 		31.12.2010
НП "Центр развития предпринимательства Зеленоградского административного округа г. Москвы" 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство Объекта нежилого фонда города Москвы – здание Делового центра
    ПСД на стадии согласования. ГПЗУ RU77-143000-002129. По 330-РП от 27.02.2010 проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию осуществить в срок до 31.12.2012 г.
  3. Нежилые объекты      
360 Донецкая улица вл.1 12-016574-5401-0004-00000-07
ДепТЭХ 		31.12.2010
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство объектов электросетевого хозяйства: (понижающей подстанции ПС "Перерва" закрытого типа 220/20 кВ (2х80МВА) с кабельными заходами)
    АР оформляется
  3. Нежилые объекты      
361 Хорошевское шоссе, напротив д.41 12-177575-5101-0027-00001-07
ДепТЭХ 		01.04.2010
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство объектов электросетевого хозяйства (понижающей подстанции ПС "Ваганьковская" закрытого типа 220/20 кВ (3х160 МВА)) с кабельными заходами
    Префектура САО 09.12.2010: префектурой подготовлен проект распоряжения ПМ о внесении изменении в 752-РП от 23.04.09 в части возмещения убытков при изъятии земельного участка (с целью строительства подстанции), которое производится за счет ОАО "Энергокомплекс". Проект находится на согласовании.
  3. Нежилые объекты      
362 район Новолужнецкого проезда 12-179384-5001-0012-00000-07
ДепТЭХ 		31.12.2009
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС, ОАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Проектирование и строительство понижающей подстанции ПС "Золотаревская" закрытого типа 220/20 кВ (3х160 МВА) с кабельными заходами.
    Строительство понижающей подстанции для обеспечения энергоресурсами районов г.Москвы Реализуется в установленном порядке
  3. Нежилые объекты      
363 2-й Грайвороновский проезд вл.8 21-100914-5401-0004-00000-08
ДТиС 		30.12.2009
Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания" 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Реконструкция существующего контейнерного топливно-заправочного пункта в блочный топливно-заправочный пункт по адресу: 2-й Грайвороновский проезд, вл. 8
    Префектура ЮВАО 09.12.2010: Инвестору отказано в продлении сроков реализации проекта в связи с неурегулированностью земельно-правовых отношений.
  3. Нежилые объекты      
364 район Отрадное, Алтуфьевское шоссе, д.12 12-022556-5201-0050-00001-08
ДТиС 		31.03.2009
ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).     Действует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012. Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы
  3. Нежилые объекты      
365 Осташковская ул. на пересечении с Широкой ул. 12-001826-5201-0050-00001-04
(В02-00591)
ДТиС 		31.12.2008
ЦЕНТРРЕСУРС-СЕРВИС, ЗАО 		Строительство объекта не начато, срок реализации контракта не истек
  Строительство надземного пешеходного торгово-сервисного перехода (ПТСП).     Действует. Срок проектирования и строительства продлены РПМ от 12.09.2008 N 786-РП до 2012. Контроль за реализацией ИК возложен на Департамент транспорта и связи города Москвы
  3. Нежилые объекты      
366 Боровское шоссе, ГТЭС. 12-028207-5701-0081-00001-05
ДепТЭХ 		30.09.2008
РОСМИКС, ООО 		Завершается строительство объекта
  Строительство газотурбинной электростанции "Терешково".     Решение о продлении направлено в Москонтроль
  3. Нежилые объекты      
367 Каскадная улица д.21 12-180959-5001-0012-00001-06
ДТиС 		30.09.2008
ГРЕЙТЕК, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта не истек
  Строительство автомобильного газозаправочного комплекса (АГЗК)
     
  3. Нежилые объекты      
368 ул. Салтыковская, вл.4Б (агрофирма "Косино")
11-075766-5301-0013-00001-05
ДепТЭХ 		30.06.2008
РОСМИКС, ООО 		Ведется строительство объекта‚ срок реализации контракта истек
  Строительство газотурбинной электростанции "Кожухово"     Оформляется доп.согл. о продлении срока строительства. В Москонтроле рассматривается вопрос о штрафных санкциях. Планируемый срок ввода 2-ой кв. 2011.
  2. Жилые дома      
369 Наличная, д. 3а, стр. 1
13-180942-5401-0004-00001-06
Моснадзор 		15.10.2006
Департамент дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы 		Объект построен‚ не введен в эксплуатацию‚ срок реализации контракта истек
строительство жилого дома со встроенно-пристроенными нежилыми помещениями в первом этаже, подземным гаражом-стоянкой Есть АЧР на жилую часть дома, АЧР не жилое - нет, гараж не построен
5. Смешанное назначение