ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПРИКАЗ
от 2 июля 2001 г. N 626
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ ДОГОВОРОВ
В целях совершенствования договорно - правовой работы таможенных органов, а также для исключения необоснованного расходования бюджетных средств при заключении и исполнении договоров приказываю:
1. Утвердить типовые формы договоров аренды, комиссии, ответственного хранения, подряда, поставки (приложения 1 - 5).
2. Таможенным органам при составлении и заключении договоров (контрактов) использовать утвержденные типовые формы договоров с учетом их конкретной специфики.
3. Считать утратившим силу Приказ ГТК России от 10.11.94 N 573 "Об утверждении типовых договоров".
5. Контроль за исполнением настоящего Приказа осуществлять заместителю председателя ГТК России В.А. Крутских.
Настоящий Приказ вступает в силу со дня его подписания.
Нумерация пунктов приведена в соответствии с официальным текстом документа.
Председатель Комитета
генерал - полковник
таможенной службы
М.В.ВАНИН
Приложение 1
к Приказу ГТК России
от 02.07.2001 N 626
ТИПОВОЙ ДОГОВОР АРЕНДЫ N ___ ____________________ "__" _______ 20__ г. (место заключения) _______________________________________________________, именуем__ (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица) в дальнейшем Арендодатель, в лице _______________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, (Устава, положения, доверенности и т.д.) с одной стороны, и __________________________________, именуем__ в (наименование таможенного органа) дальнейшем Арендатор, в лице ____________________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании ______________________________, с другой (Положения, доверенности) стороны, в соответствии с _______________________________________, (основание для заключения договора) именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора
1.1. Арендодатель обязуется передать Арендатору во временное владение и пользование (либо временное пользование) сроком на ____ _____________ следующее имущество: <*> __________________________________________________________________ (наименование и характеристики, иные отличительные особенности имущества, цель использования) (далее - имущество), а Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, установленные в разделе 2 настоящего Договора.
<*> При передаче имущества, находящегося в хозяйственном ведении или в оперативном управлении Арендодателя, настоящий Договор согласовывается с Минимуществом России или его территориальным управлением.
1.2. Указанное в п. 1.1 настоящего Договора имущество принадлежит Арендодателю на праве ________________________________ (собственности, хозяйственного _________________________________________________________________, ведения, оперативного управления и т.п.) что подтверждается ______________________________________________. (указывается документ, подтверждающий право собственности или иное вещное право Арендодателя в отношении имущества)
1.3. Имущество должно быть передано Арендатору в течение __ дней со дня подписания настоящего Договора.
1.4. Арендодатель обязан предоставить Арендатору имущество в состоянии, соответствующем следующим условиям: __________________.
1.5. Имущество предназначено для использования в качестве ________________________________. 2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. За пользование имуществом Арендатор уплачивает Арендодателю арендную плату в размере ____________________________ (сумма цифрами и прописью) в ______________________________________________________________. (год, месяц, поквартально, за весь срок действия настоящего Договора)
2.2. Оплата по настоящему Договору производится ______________ _______________________________________________________ не позднее (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.) __ числа каждого __________________ путем _______________________. (месяца, квартала, (форма оплаты полугодия) и направления средств)
2.3. Размер арендной платы является фиксированным и пересмотру не подлежит. 3. Обязательства сторон
3.1. Арендодатель обязан:
3.1.1. Передать Арендатору указанное в п. 1 настоящего Договора имущество по акту сдачи - приемки в состоянии, отвечающем условиям настоящего Договора и назначению имущества.
3.1.2. Производить капитальный ремонт имущества.
3.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в целях наиболее эффективного использования переданного в аренду имущества.
3.2. Арендатор обязан:
3.2.1. Использовать имущество в соответствии с условиями настоящего Договора.
3.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить за свой счет текущий ремонт.
3.2.3. Нести расходы по содержанию имущества.
3.2.4. Вносить в установленные настоящим Договором сроки арендную плату.
3.2.5. Возвратить имущество Арендодателю в течение ______ дней после прекращения действия настоящего Договора по акту сдачи - приемки в том состоянии, в котором он его получил, с учетом нормального естественного износа. 4. Ответственность сторон
4.1. За неуплату Арендатором платежей в сроки, установленные настоящим Договором, Арендатор уплачивает Арендодателю пеню в размере ______% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более _______% указанной суммы.
4.2. За несвоевременную передачу имущества Арендодатель уплачивает Арендатору пеню в размере ____% суммы арендной платы за каждый день просрочки, но не более ____% указанной суммы.
4.3. Арендатор не несет ответственности за несвоевременное внесение арендной платы, связанное с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
4.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии законодательством Российской Федерации.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с ___________________ и прекращает свое действие _______________________.
7.2. Если ни одна из Сторон в срок ________ до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор пролонгируется на срок _________ на тех же условиях. 8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за __ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.2. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:
-
-
9.3. Другие условия по усмотрению Сторон ____________________. 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон <*> АРЕНДАТОР АРЕНДОДАТЕЛЬ ________________________________ ________________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический ________________________________ ________________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, ________________________________ ________________________________ ИНН) ИНН) ________________________________ ________________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М.П. М.П.
<*> Данный раздел необходимо располагать целиком на одном листе без разрыва.
Приложение 2
к Приказу ГТК России
от 02.07.2001 N 626
ТИПОВОЙ ДОГОВОР КОМИССИИ N ___ ____________________ "__" ________ 20__ г. (место заключения) ________________________________, именуем__ в дальнейшем Комитент, (наименование таможенного органа) в лице __________________________________________, действующего на (должность, фамилия, имя, отчество) основании ______________________________________, с одной стороны, (Положения, доверенности) и _______________________________________________________________,
(наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица) именуем__ в дальнейшем Комиссионер, в лице ______________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________, с другой стороны, (Устава, положения, доверенности) на основании ________________________________________, именуемые в (основания для заключения договора) дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора
Комиссионер обязуется по поручению Комитента совершить для Комитента за его счет от своего имени за обусловленное настоящим Договором вознаграждение следующее: _____________________________. 2. Обязательства сторон
2.1. Комиссионер обязан:
2.1.1. Исполнить комиссионное поручение в соответствии с указаниями Комитента на наиболее выгодных для Комитента условиях в соответствии с условиями настоящего Договора, обычаями делового оборота или иными обычно предъявляемыми требованиями, в течение __________ дней со дня вступления настоящего Договора в силу.
2.1.2. По исполнении поручения в течение ____ дней представить Комитенту отчет об исполнении комиссионного поручения.
2.1.3. Передать Комитенту все полученное им по сделкам, заключенным в соответствии с настоящим Договором.
2.1.4. Обеспечить за свой счет сохранность переданного ему Комитентом по настоящему Договору имущества.
2.2. Комитент обязан:
2.2.1. Принять от Комиссионера все исполненное по поручению.
2.2.2. Сообщить Комиссионеру о возражениях по отчету в течение ____ дней со дня получения отчета. При отсутствии возражений отчет считается принятым.
2.2.3. Оплатить Комиссионеру расходы, связанные с исполнением поручения, и комиссионное вознаграждение в соответствии с п. 3 настоящего Договора. 3. Сроки и порядок расчетов
3.1. Вознаграждение Комиссионеру устанавливается в размере __% суммы сделок.
3.2. Комиссионное вознаграждение и сумма денежных средств, израсходованных Комиссионером на исполнение поручения Комитента, должны быть выплачены путем перечисления денежных средств Комиссионеру в ________________ срок со дня утверждения Комитентом письменного отчета об исполнении поручения. 4. Ответственность сторон
4.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств, предусмотренных настоящим Договором, Комиссионер уплачивает Комитенту пеню в размере _______% стоимости настоящего Договора за каждый день просрочки.
4.2. В случае просрочки платежей по настоящему Договору Комитент выплачивает Комиссионеру пеню в размере ________________% просроченной суммы за каждый день просрочки, но не более _______________% суммы комиссионного вознаграждения.
4.3. Комитент не несет ответственности за несвоевременную оплату услуг Комиссионера, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
4.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору и устранения допущенных нарушений. 5. Действие обстоятельств непреодолимой силы
5.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
5.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
5.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
5.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 6. Порядок разрешения споров
6.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
6.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 7. Порядок изменения и расторжения договора
7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
7.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место в соответствии с п. 5.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
7.3. Комитент вправе прекратить Договор в любое время, уплатив Комиссионеру вознаграждение за совершенные им в период действия договора сделки и возместив его расходы по выполнению данного ему поручения. Отмена поручения оформляется извещением, направляемым Комитентом в адрес Комиссионера не менее чем за 10 дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
7.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до (или до исполнения сторонами своих обязательств по договору).
8.2. Комиссионер не вправе в целях исполнения настоящего Договора заключать договор субкомиссии с другим лицом без предварительного согласия Комитента.
8.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
8.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
8.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
-
-
8.6. Другие условия по усмотрению Сторон ____________________. 9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон КОМИТЕНТ КОМИССИОНЕР ________________________________ ________________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический ________________________________ ________________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, ________________________________ ________________________________ ИНН) ИНН) ________________________________ ________________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М.П. М.П.
Приложение 3
к Приказу ГТК России
от 02.07.2001 N 626
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ОТВЕТСТВЕННОГО ХРАНЕНИЯ N ________ ____________________ "__" ______________ 20__ г. (место заключения) ____________________, именуем__ в дальнейшем Поклажедатель, в лице
(наименование таможенного органа) _________________________________________________, действующего на (должность, фамилия, имя, отчество) на основании ____________________________________________________, (Положения, доверенности и т.д.) с одной стороны, и ______________________________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации) именуем__ в дальнейшем Хранитель, в лице ________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, (Устава, положения, доверенности и т.д.) с другой стороны, на основании __________________________________, (основание для заключения договора) именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем: 1. Предмет договора
1.1. Предметом настоящего Договора является хранение на складе временного хранения, принадлежащем Хранителю, материальных ценностей (товаров и транспортных средств), помещаемых для проведения таможенного контроля, изъятых Поклажедателем в соответствии с таможенным законодательством Российской Федерации, обращенных в федеральную собственность, а также являющихся предметом залога (далее - товары).
1.2. Хранение товаров осуществляется Хранителем в охраняемом _______________________________________________________ (отапливаемом, неотапливаемом и т.д.) помещении, а также на охраняемой ________________________ стоянке, (открытой, крытой) находящихся по адресу: __________________________________________. 2. Стоимость договора и порядок расчетов
2.1. За хранение товаров Поклажедатель уплачивает Хранителю плату в размере, установленном в спецификации на предоставляемые услуги по хранению (приложение 1 к Договору).
2.2. В случае вынесения судом решения о конфискации товаров либо о реализации предмета залога, хранение которых осуществляет Хранитель, расчеты с Хранителем производятся после реализации товаров в течение ________________ дней с _______________________.
2.3. В случае выдачи, с разрешения Поклажедателя, товаров, хранение которых осуществляет Хранитель, владельцу товаров (либо его представителю) их выдача производится после проведения расчетов владельца товаров (либо его представителя) с Хранителем. 3. Обязательства сторон
3.1. Поклажедатель обязан:
Передать товары Хранителю по акту приема - передачи.
3.2. Хранитель обязан:
3.2.1. Соблюдать условия хранения товаров, предусмотренные п. 1.2 настоящего Договора.
3.2.2. Исключить возможность изъятия передаваемых на хранение товаров иными лицами без согласия Поклажедателя.
3.2.3. Вести учет и предоставлять Поклажедателю отчетность о хранящихся товарах в порядке, установленном Положением о складах временного хранения, утвержденном Приказом ГТК России от 10.11.2000 N 1013 "Об утверждении положения о складах временного хранения".
3.2.4. Исключить возможность доступа третьих лиц к хранимым товарам.
3.2.5. По требованию Поклажедателя производить перемещение в зоне складирования, взвешивание или иное определение количества принятых на хранение товаров. Поклажедатель не возмещает Хранителю расходы, понесенные в связи с проведением указанных операций.
3.2.6. В случае необходимости организовывать круглосуточный прием товаров.
3.2.7. Осуществлять погрузочно - разгрузочные работы при приеме товаров на хранение и его вывозе.
3.2.8. Выдать в полном объеме или частично товары Поклажедателю по первому требованию в соответствии с п. 4.1 настоящего Договора.
3.2.9. По письменному указанию Поклажедателя передать товары на реализацию третьему лицу.
3.2.10. Обеспечить хранение имущества в специально отведенном месте, отдельно от прочих товаров, хранящихся на складе.
3.2.11. Выполнять требования Поклажедателя, включая обеспечение доступа к хранимым товарам.
3.2.12. Немедленно уведомлять Поклажедателя о повреждении или утрате имущества с оформлением соответствующего Акта, подписанного материально ответственными лицами.
3.3. Хранитель не вправе пользоваться переданными ему на хранение товарами. 4. Порядок приема и выдачи товаров
4.1. Прием товара Поклажедателем от Хранителя и выдача товаров Хранителем Поклажедателю осуществляются уполномоченным сотрудником Поклажедателя при предъявлении им служебного удостоверения и письменного указания (или процессуальных документов) Поклажедателя в отношении передаваемых (переданных) на хранение товаров.
4.2. При приеме товаров на ответственное хранение составляется акт приема - передачи товаров и транспортных средств на ответственное хранение в трех экземплярах (приложение 2 к Договору).
4.3. Выдача Хранителем товаров третьему лицу либо его представителю осуществляется при предъявлении распорядительного документа, выданного Поклажедателем, после полного расчета с Хранителем.
4.4. Хранитель возвращает Поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, товары в том состоянии, в котором они были приняты на хранение, с учетом их естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие их естественных свойств. 5. Ответственность сторон
5.1. Хранитель несет полную материальную ответственность за утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение товаров в размере 100% их оценочной стоимости.
Оценочная стоимость указывается в акте приема - передачи товаров и транспортных средств на ответственное хранение (Приложение 2 к Договору) и принимается сторонами в качестве суммы, подлежащей возмещению Хранителем в соответствии с настоящим пунктом. При заведении дела о нарушении таможенных правил оценочная стоимость уточняется экспертным заключением.
5.2. Хранитель возмещает нанесенный ущерб в полном объеме в соответствии с оценочной стоимостью переданных на хранение товаров в течение 10 дней с момента составления акта об утрате, недостаче либо повреждении товаров. Такой акт составляется Сторонами незамедлительно после обнаружения одной из них утраты, недостачи либо повреждения товаров.
5.3. Хранитель не вправе использовать в качестве обеспечения обязательств по настоящему договору удержание товаров.
5.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Настоящий Договор может быть расторгнут Поклажедателем в одностороннем порядке в случае аннулирования у Хранителя документов, дающих ему право на осуществление деятельности по временному хранению товаров в соответствии с нормативными правовыми актами по таможенному делу.
8.3. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. п. 6.4, 8.2 настоящего Договора либо по соглашению сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за __ дней до предполагаемого момента расторжения настоящего Договора. 9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _______________ и действует до __________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
9.2. Если ни одна из Сторон в срок ________ до истечения срока действия настоящего Договора не заявит о намерении его расторгнуть, то настоящий Договор пролонгируется на срок _________ на тех же условиях.
9.3. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.5. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение 1. Спецификация на предоставляемые услуги по хранению.
- Приложение 2. Акт приема - передачи товаров и транспортных средств на ответственное хранение.
9.6. Другие условия по усмотрению Сторон ____________________. 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон ПОКЛАЖЕДАТЕЛЬ ХРАНИТЕЛЬ ________________________________ ________________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический ________________________________ ________________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, ________________________________ ________________________________ ИНН) ИНН) ________________________________ ________________________________
(должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М.П. М.П.
Приложение 1
к Договору об ответственном хранении
от _____________ N ___
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ УСЛУГИ ПО ХРАНЕНИЮ
Приложение 2
к Договору об ответственном хранении
от _____________ N ___
АКТ ПРИЕМА - ПЕРЕДАЧИ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ "__" ________________ 20__ года ___________________ (место составления) Мы, нижеподписавшиеся __________________________________________________________________ (фамилия, имя, отчество) __________________________________________________________________ (должность, наименование таможенного органа) __________________________________________________________________ и ________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность, наименование организации, __________________________________________________________________ юридический адрес, телефон, факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ в присутствии ____________________________________________________ (фамилия, имя, отчество, должность, наименование __________________________________________________________________ организации, юридический адрес, телефон, факс) __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ на основании _____________________________________________________ (наименование документа, номер, дата, иные __________________________________________________________________ необходимые реквизиты) __________________________________________________________________ составили настоящий акт о том, что представитель _________________ (наименование __________________________________________________________________ таможенного органа) сдал, а представитель ____________________________________________ (наименование организации) __________________________________________________________________ принял на ответственное хранение нижеперечисленные товары и транспортные средства. Смотри на обороте Оборотная сторона акта приема - передачи ОПИСЬ ТОВАРОВ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПЕРЕДАННЫХ НА ОТВЕТСТВЕННОЕ ХРАНЕНИЕ
Товар размещен на площади __________ кв. м. Претензий по количеству и качеству не имею. Сотрудник таможенного органа _________________ ( ) (подпись, печать) (инициалы, фамилия) Представитель организации _________________ ( ) (подпись, печать) (инициалы, фамилия) В присутствии _________________ ( ) (подпись, печать) (инициалы, фамилия) _________________ ( ) (подпись, печать) (инициалы, фамилия)
Приложение 4
к Приказу ГТК России
от 02.07.2001 N 626
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОДРЯДА N ______ ____________________ "__" ____________ 20__ г. (место заключения) ________________________________, именуем__ в дальнейшем Заказчик, (наименование таможенного органа) в лице __________________________________________, действующего на (должность, фамилия, имя, отчество) основании ______________________________________, с одной стороны, (Положения, доверенности) и _______________________________________________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица) именуем__ в дальнейшем Подрядчик, в лице ________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _____________________________________, с (Устава, положения, доверенности) другой стороны, в соответствии с ________________________________, (основание для заключения договора) <*> именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
<*> Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии либо согласование с Минэкономразвития России решения о закупке у единственного источника. 1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить следующие работы в соответствии с техническим заданием (приложение 1 к Договору): ________________________________________________ (далее - работы).
(указывается полное наименование работ)
1.3. Предусмотренные настоящим Договором работы выполняются в полном соответствии с ____________________________________________ (ТУ и другие документы, утвержденные _________________________________________________________________. или согласованные в установленном порядке, их номера и даты) 2. Сумма договора и порядок расчетов
2.1. Работы оплачиваются Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований.
2.2. Сумма настоящего Договора составляет ___________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС ___% ___________________________________. (сумма цифрами и прописью)
2.3. Оплата по настоящему Договору производится ______________ ________________________________________ путем __________________. (единовременно, поэтапно с авансовым (форма оплаты) платежом и т.п.) Оплата производится в течение ___ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи - приемки <*>.
<*> Размер авансового платежа не должен превышать 30%. В случае выполнения работ отдельными этапами авансирование осуществляется поэтапно.
2.4. Цена работ на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит. 3. Обязательства сторон
3.1. Заказчик имеет право:
3.1.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения Договора в любое время до сдачи ему результата работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
3.2. Подрядчик обязан:
3.2.1. Выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные календарным планом выполнения работ (приложение 2 к Договору), являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям настоящего Договора.
3.2.2. Информировать Заказчика о заключении договоров субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для выполнения работ по настоящему Договору, и обеспечивать контроль за ходом выполняемых ими работ.
3.2.3. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, переданной для переработки (обработки) вещи или иного используемого для исполнения договора имущества.
3.2.4. Предоставить срок гарантии нормального функционирования результатов работы на ________ месяцев с даты подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков, за исключением случаев преднамеренного повреждения указанных результатов со стороны третьих лиц.
3.2.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию результатов работы до их устранения, устранить недостатки за свой счет. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. При завершении работ (этапа работ) принять выполненные Подрядчиком работы.
3.3.2. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в размерах и в сроки, установленные настоящим Договором. 4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Подрядчик обязан в письменной форме известить Заказчика о выполнении работ.
4.2. Приемка объекта ___________ в эксплуатацию осуществляется Государственной приемочной комиссией или рабочей приемочной комиссией, назначаемой приказом __________________ в течение _____ (таможенный орган) после окончания работ.
В случае выявления несоответствия результатов выполненных работ условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Подрядчика, составляет акт устранения недостатков с указанием сроков их исправлений и направляет его Подрядчику.
Подрядчик обязан в течение _______ со дня получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
4.3. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы, также в случаях, если оно было выявлено после истечения сроков, указанных в Договоре.
4.4. Датой выполнения работ считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков <*>.
<*> В случае выполнения работ отдельными этапами сдача - приемка выполненных работ осуществляется поэтапно.
4.5. После ввода объекта в эксплуатацию Подрядчик обязуется представить Заказчику в течение шести месяцев необходимую документацию для постановки объекта на баланс. 5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение установленного по Договору конечного срока выполнения работ и за нарушение сроков выполнения этапов, если они предусмотрены по Договору, Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере ____% цены работ или этапа за каждый день просрочки, но не более ____% указанной цены.
5.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Подрядчику пени в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.
5.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату выполненных работ, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
5.4. Ответственность сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему Договору или устранения нарушений. 6. Действие обстоятельств непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, возникших помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 7. Порядок разрешения споров
7.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 8. Порядок изменения и расторжения договора
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 6.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
8.3. Заказчик имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке в соответствии с п. 3.2.2 настоящего Договора без возмещения Подрядчику убытков, связанных с расторжением договора.
8.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 9. Прочие условия
9.1. Настоящий Договор вступает в действие с _________________ и действует до ______________________ (или до исполнения Сторонами своих обязательств по договору).
9.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
9.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение 1. Техническое задание на ________ листах.
- Приложение 2. Календарный план выполнения работ на _________ листах.
-
-
9.5. Другие условия по усмотрению Сторон _____________________ 10. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК ________________________________ ________________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический ________________________________ ________________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, ________________________________ ________________________________ ИНН) ИНН) ________________________________ ________________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М.П. М.П.
Приложение 1
к Договору
от _____________ N ____
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ____________________ (наименование работ)
Текст составляется в произвольной форме в соответствии с условиями договора подряда.
Предлагается включить в содержание технического задания следующие разделы.
1. Полное наименование Заказчика.
2. Полное наименование Подрядчика.
3. Основание для проведения работ.
4. Цель и исходные данные.
5. Требования Заказчика к выполнению работ.
6. Требования Подрядчика к выполнению работ.
7. Технико - экономическое обоснование.
8. Патентно - лицензионное обоснование (при необходимости наличия такового).
9. Работы проводятся в _______________ этапов в соответствии с календарным планом выполнения работ (приложение _____ к Договору).
10. Приложения.
Приложение 2
к Договору
от _____________ N ____
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
Приложение 5
к Приказу ГТК России
от 02.07.2001 N 626
ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ N _________ ____________________ "__" _____________ 20__ г. (место заключения) __________________________________________, именуем__ в дальнейшем
(наименование таможенного органа) Заказчик, в лице ___________________________________, действующего (должность, фамилия, имя, отчество) на основании ___________________________________, с одной стороны, (Положения, доверенности) и _______________________________________________________________, (наименование предприятия, учреждения, организации, фамилия, имя, отчество физического лица) именуем__ в дальнейшем Поставщик, в лице ________________________, (должность, фамилия, имя, отчество) действующего на основании _______________________________________, (основание для заключения договора) <*> с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
<*> Основанием для заключения договора является решение Конкурсной комиссии либо согласование с Минэкономразвития России решения о закупке у единственного источника. 1. Предмет договора
1.1. В соответствии с настоящим Договором Поставщик обязуется поставить Заказчику __________________________ (далее - продукция) (наименование продукции) в соответствии со Спецификацией (приложение 1 к Договору), а Заказчик принять и оплатить продукцию в соответствии с Протоколом согласования договорной цены (приложение 2 к Договору). 2. Условия поставки
2.1. Поставщик обязуется поставить Заказчику продукцию в течение ___________________.
2.2. Изготовление, приемка и оценка качества продукции осуществляется в полном соответствии с ___________________________ (ТУ и другие документы, __________________________________________________________________ утвержденные и согласованные в установленном порядке, _________________________________________________________________. их номера и даты) С каждым комплектом продукции поставляется _______________________ (гарантийный талон, __________________________________________________________________ техническая и эксплуатационная документация, копии соответствующих _________________________________________________________________.
сертификатов на поставляемую продукцию на русском языке)
2.3. Упаковка продукции должна обеспечивать ее сохранность при транспортировке и хранении.
Маркировка на таре должна соответствовать действующим стандартам и содержать указание заводского номера изделия.
2.4. Продукция доставляется Поставщиком на склад Заказчика (Грузополучателя) по адресу _______________ (либо в соответствии с отгрузочной разнарядкой) _________________ транспортом. 3. Стоимость договора и порядок расчетов
3.1. Продукция оплачивается Заказчиком в строгом соответствии с объемами и источниками выделенных бюджетных ассигнований по ценам, отраженным в протоколе согласования договорной цены (приложение 2 к Договору).
3.2. Сумма настоящего Договора составляет ___________________, (сумма цифрами и прописью) в том числе НДС ___% ______________________________. (сумма цифрами и прописью)
3.3. Оплата по настоящему Договору производится поэтапно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика следующим образом:
1) ___________ <*>.
<*> Размер авансового платежа не должен превышать 30%.
2) ___________.
-
-
Окончательный расчет производится в течение ______ дней со дня подписания Сторонами акта сдачи - приемки.
3.4. Цена продукции на период действия Договора является фиксированной и пересмотру не подлежит.
3.5. Стоимость доставки, тары, упаковки и маркировки входит в стоимость продукции по настоящему Договору. (В случае, если доставка продукции не входит в стоимость продукции, указать, на основании каких документов производится ее оплата.) 4. Обязательства сторон
4.1. Поставщик обязуется:
4.1.1. Поставить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. В письменной форме известить Заказчика о готовности продукции к отгрузке не позднее чем за _______ дней до __________.
4.1.3. Поставщик гарантирует соответствие поставляемой продукции техническим условиям при ее использовании и хранении и несет все расходы по замене или ремонту дефектной продукции, выявленной Заказчиком в течение гарантийного срока.
4.1.4. Поставщик обязуется обеспечить гарантийное обслуживание поставляемой продукции в соответствии с гарантийными обязательствами (приложение _____________ к Договору), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять и оплатить продукцию в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.2. В течение ______________ дней после получения извещения Поставщика о готовности продукции к отгрузке, но не позднее ______ дней до наступления периода поставки, направить Поставщику отгрузочную разнарядку <*>.
<*> Отгрузочная разнарядка применяется в случае, когда Заказчику необходимо дать указания Поставщику об отгрузке товаров грузополучателям.
4.3. Поставщик по согласованию с Заказчиком имеет право досрочно отгрузить продукцию <*>.
<*> В случае необходимости в настоящем разделе могут быть указаны требования Заказчика к таре, упаковке, маркировке продукции, о соответствии ее определенным ГОСТам или техническим условиям и т.д. 5. Порядок приемки продукции
5.1. Заказчик осуществляет приемку продукции с участием Поставщика в течение _________ дней после фактического поступления продукции Заказчику. По окончании приемки продукции Стороны подписывают акт сдачи - приемки.
В случае выявления несоответствия поставляемой продукции условиям настоящего Договора Заказчик незамедлительно уведомляет об этом Поставщика, составляет акт устранения недостатков и направляет его Поставщику.
Поставщик обязан в течение __________ дней с момента получения указанного акта устранить выявленные недостатки за свой счет.
5.2. Датой поставки продукции считается дата подписания Сторонами акта сдачи - приемки или акта устранения недостатков <*>.
<*> В случае выполнения поставки отдельными этапами сдача - приемка поставляемой продукции осуществляется поэтапно. 6. Ответственность сторон
6.1. При нарушении сроков поставки Поставщик уплачивает Заказчику пеню в размере _______% стоимости не поставленной в срок (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки, но не более _______% указанной стоимости.
6.2. При несоблюдении предусмотренных настоящим Договором сроков платежей Заказчик уплачивает Поставщику пени в размере ___% не перечисленной в срок суммы за каждый день просрочки, но не более ___% указанной суммы.
6.3. Заказчик не несет ответственности за несвоевременную оплату поставляемой продукции, связанную с несвоевременным поступлением средств из бюджета.
6.4. Ответственность Сторон в иных случаях определяется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.5. Уплата неустойки не освобождает Стороны от исполнения обязательств или устранения нарушений. 7. Действие обстоятельств непреодолимой силы
7.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленная или фактическая война, гражданские волнения, эпидемии, блокада, эмбарго, пожары, землетрясения, наводнения и другие природные стихийные бедствия, а также издание актов государственных органов.
7.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово - промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Договору.
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут любой из Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне. 8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между ними.
8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде согласно установленному законодательством Российской Федерации порядку. 9. Порядок изменения и расторжения договора
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
9.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место в соответствии с п. 7.4 настоящего Договора либо по соглашению Сторон, либо на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.3. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _________________ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора. 10. Прочие условия
10.1. Настоящий Договор вступает в действие с ______________ и действует до __________________ (или до исполнения сторонами своих обязательств по договору).
10.2. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического адреса, названия, банковских реквизитов и прочего она обязана в течение 10 (десяти) дней письменно известить об этом другую Сторону, причем в письме необходимо указать, что оно является неотъемлемой частью настоящего Договора.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
10.4. Следующие приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора:
- Приложение 1. Спецификация на поставку продукции на ________ листах.
- Приложение 2. Протокол согласования договорной цены на _____ листах.
-
-
10.5. Другие условия по усмотрению Сторон ___________________. 11. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ________________________________ ________________________________
(юридический и фактический (юридический и фактический ________________________________ ________________________________ адрес, банковские реквизиты, адрес, банковские реквизиты, ________________________________ ________________________________ ИНН) ИНН) ________________________________ ________________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) М.П. М.П.
Приложение 1
к Договору
от _________ N _____
СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОСТАВКУ ПРОДУКЦИИ
Приложение 2
к Договору
от _________ N _____
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _____________________ (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) и от лица Поставщика _____________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество, подпись) удостоверяем, что Сторонами достигнуто соглашение о размере договорной цены за единицу продукции: __________________________, в том числе НДС ___% _________________ (сумма цифрами и прописью) (сумма цифрами __________________________. и прописью)
Настоящий протокол является основанием для проведения взаимных расчетов и платежей между Заказчиком и Поставщиком. ЗАКАЗЧИК ПОСТАВЩИК ________________________________ ________________________________ (должность, подпись, (должность, подпись, инициалы, фамилия) инициалы, фамилия) Главный бухгалтер Главный бухгалтер ________________________________ ________________________________ (подпись, инициалы, фамилия) (подпись, инициалы, фамилия) М.П. М.П.