Приказ ГТК РФ от 10.11.94 N 573

"Об утверждении типовых договоров"
Редакция от 10.11.1994 — Документ утратил силу, см. «Приказ ГТК РФ от 02.07.2001 N 626»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТАМОЖЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 10 ноября 1994 г. N 573

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ДОГОВОРОВ

В целях совершенствования работы по заключению и исполнению хозяйственных договоров (контрактов) приказываю:

1. Утвердить в качестве типовых:

договор аренды (Приложение 1);

договор комиссии (Приложение 2);

договор купли - продажи (Приложение 3);

договор подряда (Приложение 4);

договор на создание (передачу) научно-технической продукции (Приложение 5).

2. Таможенным органам использовать утвержденные типовые договоры при составлении и заключении хозяйственных договоров (контрактов) в соответствии с наделенными полномочиями.

3. Рекомендовать предприятиям, учреждениям и организациям системы ГТК России использовать утвержденные типовые договоры.

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя Председателя ГТК России Максимцева В.А.

5. Настоящий Приказ вступает в силу с момента подписания.

Председатель
Государственного таможенного
комитета Российской Федерации
А.С.КРУГЛОВ

Приложение 1
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573

                               ДОГОВОР
                       АРЕНДЫ N _____________ 
 
___________________                     "____"____________19____г.
(место заключения)
 
__________________________________________________________________
(наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________,
            организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Арендодатель", в лице__________________
_________________________________________________________________,
                   (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________
                 (наименование таможенного органа, предприятия,
_________________________________________________________________,
     учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Арендатор", в лице ____________________
_________________________________________________________________,
                  (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                          1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 Арендодатель обязуется   передать   Арендатору   во  временное
владение и пользование либо пользование следующее имущество: _____
__________________________________________________________________
(наименование и характеристики имущества, цель использования)
 
                           2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 
 За  пользование  имуществом  Арендатор  уплачивает   Арендодателю
арендную плату в ______________ в размере __________________ в год
                (вид валюты)
или __________________ в месяц.
 
                           3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится _________________
_________________________________________________________________
   (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты _______________________________________________
                (платежное требование, платежное поручение, чек,
_________________________________________________________________
                      аккредитив и т.п.)
 
                 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
4.1. Указанное  в  ст. 1  Договора имущество должно быть передано
Арендатору  по приемосдаточному акту в течение ______ дней со дня
подписания Договора.
4.2. Арендатор уплатит арендную плату в следующие сроки: ________
_________________________________________________________________
4.3. Срок действия Договора:
начало __________________________________________________________
окончание _______________________________________________________
 
                     5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
5.1. Арендодатель обязан: 
5.1.1. Своевременно передать Арендатору арендованное имущество с
состоянии, отвечающем условиям Договора. 
5.1.2. Производить капитальный ремонт имущества. 
5.1.3. Оказывать консультативную и иную помощь в  целях наиболее
эффективного использования арендованного имущества. 
5.2. Арендатор обязан: 
5.2.1.Использовать имущество в соответствии с условиями Договора
и назначением имущества. 
5.2.2. Поддерживать имущество в исправном состоянии, производить
за свой счет текущий ремонт. 
5.2.3. Нести расходы по содержанию имущества. 
5.2.4. В установленные Договором сроки вносить арендную плату. 
5.2.5. Возвратить имущество Арендодателю после прекращения
Договора   по  приемосдаточному  акту  в  состоянии  на  момент
заключения Договора с учетом нормального износа. 
 
                 6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1.  Стороны   несут    имущественную    ответственность    за
неисполнение или ненадлежащее исполнение условий Договора.
6.2.  За неуплату Арендатором платежей в  сроки,  установленные
Договором, начисляется пеня в размере ___ процента просроченной
суммы за каждый день  просрочки  в течение десяти дней  и  ____
процента  просроченной  суммы - свыше  десяти дней, но не более
одного месяца.
6.3. В  случае  просрочки  внесения арендной платы свыше одного
месяца  Арендодатель   имеет   право   расторгнуть   Договор  и
потребовать возмещения убытков, причиненных этой просрочкой.
6.4. За   неисполнение   иных   обязательств,   предусмотренных
настоящим Договором,виновная сторона уплачивает штраф в размере
___________ процентов суммы годовой арендной платы.
6.5. Уплата  неустойки  не  освобождает  стороны от  исполнения
обязательств или устранения нарушений.
 
             7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
7.1. Ни  одна  из  сторон не несет ответственности перед другой
стороной за невыполнение  обязательств  по настоящему Договору,
обусловленное обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания
сторон  и  которые    нельзя предвидеть или  избежать,  включая
объявленную  или  фактическую  войну,   гражданские   волнения,
эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и
другие стихийные бедствия. 
7.2. Свидетельство,  выданное  соответствующей торговой палатой
или   иным   компетентным   органом,    является    достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия
непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, которая не исполняет своего обязательства, должна
дать извещение другой стороне  о  препятствии  и его влиянии на
исполнение обязательств по Договору. 
7.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев и не  обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор может быть  расторгнут
Арендатором и Арендодателем путем направления уведомления другой
стороне. 
 
                8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему Договору или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем
переговоров между сторонами. 
8.2. В  случае   невозможности  разрешения  разногласий  путем
переговоров они подлежат рассмотрению  в  арбитражном  суде  в
установленном законодательством порядке. 
 
         9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
9.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору  имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде
и подписаны обеими сторонами. 
9.2. Досрочное  расторжение  Договора  может  иметь  место  по
оглашению   сторон   либо   по   основаниям,   предусмотренным
действующим  на  территории  Российской  Федерации гражданским
законодательством, с возмещением понесенных убытков. 
 
                    10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по одному экземпляру для каждой
из сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон ____________________
______________________________________________________________
10.3. К договору прилагаются:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
 
     11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
             АРЕНДОДАТЕЛЬ                        АРЕНДАТОР
 _______________________________    _______________________________
(индекс, адрес, расчетный и        (индекс, адрес, расчетный и
 _______________________________    _______________________________
    валютный счета)                    валютный счета)
 _______________________________    _______________________________
  (должность, подпись)               (должность, подпись)
 
               М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение 2
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573

                             ДОГОВОР
                  КОМИССИИ N _____________ 
 
___________________                     "____"____________19____г.
(место заключения)
 
__________________________________________________________________
 (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________,
           организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Комитент", в лице______________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________
                 (наименование таможенного органа, предприятия,
_________________________________________________________________,
     учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Комиссионер", в лице __________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                  1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Комиссионер  обязуется  по   поручению   Комитента  совершить
для  Комитента  за  его счет от своего имени за обусловленное ниже
вознаграждение следующее: ________________________________________
__________________________________________________________________
1.2.  По  исполнении  поручения  Комиссионер получает комиссионное
вознаграждение в ______________ в размере ________________________
               (вид валюты)            (сумма в пределах до 1,5
__________________________________________________________________
                  процента цены Договора)
 
                      2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 
2.1. Цена Договора составляет____________________________________
2.2. Цена Договора включает в себя_______________________________
 
                       3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится _________________
_________________________________________________________________
  (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты _______________________________________________
              (платежное требование, платежное поручение, чек,
_________________________________________________________________
                      аккредитив и т.п.)
 
                 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
4.1. Указанное   в  п.   1.1   Договора  Комиссионер  исполнит  в
следующие сроки:_________________________________________________
_________________________________________________________________
4.2. Комитент перечислит указанное в п. 2.1 в следующие сроки:
_________________________________________________________________
4.3. Срок действия Договора:
начало __________________________________________________________
окончание _______________________________________________________
 
                    5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН
 
5.1. Комиссионер обязан:
5.1.1. Исполнить  принятое  на  себя  поручение  в соответствии с
указаниями Комитента  на  наиболее  выгодных  для  него условиях.
5.2. Комитент обязан:
5.2.1. Оплатить Комиссионеру  расходы,  связанные  с  исполнением
поручения   в   размерах  и  в  сроки,  предусмотренные настоящим
Договором.
5.2.2. Выплатить     предусмотренное    Договором    комиссионное
вознаграждение.
 
                   6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. В случае нарушения сроков исполнения обязательств,
предусмотренных Договором, Комиссионер уплачивает Комитенту штраф
в размере _____ процентов цены Договора за каждый день просрочки.
6.2. В случае неисполнения обязательств по  Договору  Комиссионер
возвращает   Комитенту  все  перечисленные  денежные  средства  в
течение ___________________ банковских дней, а также неустойку за
неосновательное пользование денежными средствами в размере ______
процентов перечисленных сумм, а также  возмещает убытки,  включая
упущенную выгоду. 
6.3. В случае нарушения  срока  возврата  перечисленных  денежных
редств и уплаты неустойки Комиссионер выплачивает пеню в  размере
______ процентов неперечисленных сумм за каждый  день  просрочки.
6.4. В случае нарушения Комиссионером  обязанностей  по  Договору
комиссионное вознаграждение может быть уменьшено на 30 процентов.
6.5. В  случае  неперевода  в  срок  денежных  средств  Комитент 
выплачивает Комиссионеру пеню в размере _______________ процентов
неперечисленной суммы за каждый день просрочки. 
6.6. В  случае   отказа  Комитента  от  услуг Комиссионера  после
ступления  в  силу  контракта  с  инофирмой  Комитент  несет  все
расходы, связанные с аннулированием  заключенного  контракта  при
представлении следующих документов: 
копии настоящего Договора, 
копии заключенного с инофирмой контракта, 
копий документов, подтверждающих расходы. 
6.7. Уплата   неустойки  не  освобождает  стороны  от  исполнения
обязательств по Договору и устранения нарушений. 
 
              7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
7.1. Ни одна  из сторон  не несет  ответственности  перед  другой
стороной за задержку, недопоставку или невыполнение обязательств,
обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли  и желания
сторо н и   которые   нельзя  предвидеть  или  избежать,  включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения,эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и другие
стихийные бедствия. 
7.2. Свидетельство,  выданное  соответствующей  торговой  палатой
или    иным    компетентным    органом,    является   достаточным
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой
силы. 
7.3. Сторона,  которая не исполняет своего обязательства,  должна
д ать извещение другой  стороне  о препятствии  и  его влиянии на
исполнение обязательств по Договору. 
7.4. Если   обстоятельства   непреодолимой   силы   действуют  на
протяжении 3 (трех) последовательных  месяцев и  не  обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор  может  быть  расторгнут
Комитентом и Комиссионером  путем  направления уведомления другой
стороне. 
 
              8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры или разногласия,  возникающие между сторонами  по
настоящему   Договору  или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем
переговоров между сторонами. 
8.2. В  случае   невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров,  они  подлежат  рассмотрению  в  арбитражном  суде в
установленном законодательством порядке. 
 
        9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА 
 
9.1. Любые изменения и  дополнения к  настоящему  Договору  имеют
силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде  и
подписаны обеими сторонами. 
9.2. Досрочное   расторжение   Договора   может   иметь  место  по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
на территории Российской Федерации гражданским законодательством,
с возмещением понесенных убытков. 
 
                     10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Настоящий Договор  составлен  в  двух экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу, по одному экземпляру для каждой из
сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон _______________________
_________________________________________________________________
10.3. К Договору прилагаются:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
      11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

        КОМИССИОНЕР                           КОМИТЕНТ
_______________________________    _______________________________
  (индекс, адрес, расчетный и        (индекс, адрес, расчетный и
_______________________________    _______________________________
      валютный счета)                    валютный счета)
_______________________________    _______________________________
    (должность, подпись)               (должность, подпись)
 
           М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение 3
к приказу ГТК России
от 10.11.94 г. N 573

                               ДОГОВОР
                    КУПЛИ - ПРОДАЖИ N _____________
 
___________________                     "____"____________19____г.
(место заключения)
 
__________________________________________________________________
 (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________,
           организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Продавец", в лице______________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________
                 (наименование таможенного органа, предприятия,
_________________________________________________________________,
     учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Покупатель", в лице ___________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Продавец  обязуется   передать   в   собственность   (полное
хозяйственное  ведение или   оперативное  управление)  Покупателя
принадлежащее   Продавцу   имущество,   а   Покупатель  обязуется
принять это имущество и оплатить его.
1.2. Сведения об имуществе:
- наименование, комплектность и качество ________________________
_________________________________________________________________
    (с указанием стандарта, технических условий и пр.)
- изготовитель __________________________________________________
             (полное наименование предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________
          организации, Ф.И.О. физического лица)
- единица измерения _____________________________________________
- цена за единицу _______________________________________________
- количество единиц _____________________________________________
- гарантийный срок эксплуатации (хранения, годности) ____________
 
                         2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 
2.1. Цена Договора составляет____________________________________
2.2. Цена Договора включает в себя_______________________________
 
                         3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится _________________
_________________________________________________________________
   (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты _______________________________________________
                 (платежное требование, платежное поручение, чек,
_________________________________________________________________
                     аккредитив и т.п.)
 
                 4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
4.1. Указанное  в  п.   1.2   Договора   имущество  должно   быть
передано  Покупателю в  течение  ________  дней со дня подписания
Договора.
4.2. Покупатель оплатит имущество в следующие сроки: ____________
_________________________________________________________________
4.3. Срок действия Договора:
начало __________________________________________________________
окончание _______________________________________________________
 
                     5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
5.1. Продавец обязан: 
5.1.1. Своевременно передать  Покупателю  имущество  в состоянии,
отвечающем условиям Договора. 
5.1.2. Заменить некачественное имущество в течение ______ дней с 
момента  получения  извещения  об  установлении  некачественности
имущества либо в течение ______________ дней возвращает стоимость
некачественного имущества согласно п. 2 настоящего Договора. 
5.2. Покупатель обязан: 
5.2.1. Принять товар по количеству,  качеству  и комплектности  в
порядке и сроки, установленные настоящим Договором и  действующим
законодательством, оформив при этом акт приемки. 
5.2.2. При установлении некачественности поступившего  имущества 
повестить об этом Продавца в течение ____________ часов с момента
составления акта о некачественности имущества. 
5.2.3. Оплатить  имущество  в  размерах  и  сроки,  установленные
Договором. 
 
               6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 
6.1. За  нарушение  сроков  передачи  имущества  виновная сторона
возмещает   другой  стороне   прямые  убытки  в  полном  объеме и
уплачивает штраф в размере _________. 
6.2. За   неполную   передачу   имущества   Продавец   уплачивает
Покупателю неустойку в размере _______________ процента стоимости
непереданного имущества за каждый день просрочки. 
6.3. За  передачу  имущества,  не  соответствующего  по  качеству
условиям Договора, а также за передачу  некомплектного  имущества
виновная сторона уплачивает штраф в размере ______. 
6.4. За   отказ  в  замене  некачественного  имущества  в  сроки,
предусмотренные   в п. 5.1.2, Продавец уплачивает штраф в размере
_____. 
6.5. За несвоевременную или неполную оплату имущества Покупатель 
уплачивает пеню  в размере _______ процента неперечисленной суммы
за каждый день просрочки, но не более _____. 
6.6. При  несвоевременном  вывозе  имущества  со склада Продавца,
если это предусмотрено соглашением сторон,  Покупатель  наряду  с
пеней возмещает Продавцу убытки, связанные с хранением  товара  в
размере ________ за каждый  день  хранения  свыше  установленного
Договором срока. 
6.7. Уплата неустойки  не  освобождает  стороны   от   исполнения
обязательств по Договору. 
 
                 7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ 
 
7.1. Ни одна из сторон  не  несет  ответственности  перед  другой
стороной     за    невыполнение    обязательств,    обусловленное
обстоятельствами, возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон  и
которые нельзя предвидеть или избежать, включая  объявленную  или
фактическую  войну,  гражданские  волнения,  эпидемии,   блокаду,
эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и другие стихийные
бедствия. 
7.2. Свидетельство,  выданное  соответствующей  торговой  палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы. 
7.3. Сторона, которая не исполняет своего  обязательства,  должна
дать извещение другой стороне о  препятствии  и  его  влиянии  на
исполнение обязательств по Договору. 
7.4. Если   обстоятельства   непреодолимой   силы   действуют  на
протяжении 3 (трех) последовательных месяцев  и  не  обнаруживают
признаков прекращения, настоящий Договор  может  быть  расторгнут
Продавцом и  Покупателем  путем  направления  уведомления  другой
стороне. 
 
                    8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 
 
8.1. Все споры или разногласия, возникающие  между  сторонами  по
настоящему  Договору  или  в  связи  с  ним,  разрешаются   путем
переговоров между сторонами.
8.2. В  случае   невозможности   разрешения   разногласий   путем
переговоров,  они  подлежат рассмотрению  в  арбитражном  суде  в
установленном законодательством порядке.

             9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
 
9.1. Любые изменения и дополнения  к   настоящему Договору  имеют
силу  только в том случае, если они оформлены в письменном виде и
подписаны обеими сторонами.
9.2. Досрочное  расторжение   Договора   может   иметь  место  по
соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим
на территории Российской Федерации гражданским законодательством,
с возмещением понесенных убытков.

                       10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ 
 
10.1. Настоящий Договор составлен  в  двух  экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для каждой  из
сторон.
10.2. Другие условия по усмотрению сторон _______________________
_________________________________________________________________
10.3. К Договору прилагаются:
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
       11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
       ПРОДАВЕЦ                             ПОКУПАТЕЛЬ
_______________________________    _______________________________
(индекс, адрес, расчетный и        (индекс, адрес, расчетный и
_______________________________    _______________________________
   валютный счета)                    валютный счета)
_______________________________    _______________________________
       (должность, подпись)               (должность, подпись)
 
         М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение 4
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573

                               ДОГОВОР
                       ПОДРЯДА N _____________
 
___________________                    "____"____________19____г.
 (место заключения)
 
_________________________________________________________________
       (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
________________________________________________________________,
           организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в лице_____________________
________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ______________________________________,
с одной стороны, и ______________________________________________
                   (наименование таможенного органа, предприятия,
________________________________________________________________,
     учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Подрядчик", в лице ___________________
________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании_______________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                         1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
Подрядчик обязуется   за   свой   риск   выполнить   по   заданию
Заказчика  с  использованием  своих  материалов   или  материалов
Заказчика,  а  Заказчик  обязуется принять  и  оплатить следующую
работу: _________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
 
                            2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 
2.1. Цена Договора составляет_____________________________________
2.2. Цена Договора включает в себя________________________________
2.3. Указанная   в   п.   2.1   цена   является   предварительной.
Окончательная  цена  Договора  определяется  по   проектно-сметной
документации, представляемой Подрядчиком. Цена Договора может быть
изменена вследствие инфляции с обоюдного одобрения сторон.  Оплата
затрат,  связанных  с  повышением  цены  Договора,  осуществляется
Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3 настоящего Договора.
 
                             3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится __________________
__________________________________________________________________
   (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты ________________________________________________
               (платежное требование, платежное поручение, чек,
__________________________________________________________________
                     аккредитив и т.п.)
3.3. Окончательный  расчет  по  Договору  производится  Заказчиком
не  позднее  30  дней  после  полного  окончания  работ,   включая
устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
 
                   4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
4.1. Подрядчик    выполнит    работы,    предусмотренные    п.   1
настоящего Договора,  в сроки,  установленные  календарным  планом
работ (Приложение).
4.2. Заказчик   оплатит    выполненные    Подрядчиком   работы   в
следующие сроки: _________________________________________________
4.3. Срок действия Договора:
начало ___________________________________________________________
окончание ________________________________________________________
 
                   5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
     5.1. Подрядчик обязан:
    5.1.1. Своими  силами  и  средствами  выполнить  все  работы в
объеме и в сроки,  предусмотренные  календарным  планом  работ,  и
сдать  работы  Заказчику  в  состоянии,  соответствующем проектной
документации _____________________________________________________
    5.1.2. Поставить    на   строительную   площадку   необходимые
материалы,  конструкции,  комплектующие изделия согласно проекту и
осуществить  их  приемку,  разгрузку,  складирование  и хранение в
период строительства.
    5.1.3. Построить  своими  силами  и  средствами  все временные
сооружения,  необходимые для  складирования  материалов,  изделий,
конструкций и выполнения работ по настоящему Договору.
    5.1.4. Информировать   Заказчика   о   заключении    договоров
субподряда со специализированными организациями, привлекаемыми для
выполнения работ по настоящему Договору,  и обеспечивать  контроль
за ходом выполняемых ими работ.
    5.1.5. Обеспечивать  на   строительной   площадке   выполнение
необходимых   мероприятий   по   технике   безопасности,  пожарной
безопасности и охране строительной площадки.
    5.1.6. Осуществить страхование объектов строительства.
    5.1.7. В 10-дневный  срок  после  подписания  акта  о  приемке
законченных   строительством   объектов  вывезти  со  строительной
площадки принадлежащее ему имущество.
    5.2. Заказчик обязан:
    5.2.1. Передать Подрядчику строительную площадку в объеме и  в
сроки, установленные календарным планом работ.
   5.2.2. Оплатить  Подрядчику  работу,  предусмотренную   п.   1
настоящего   Договора,   в   размерах  и  в  сроки,  установленные
Договором.
    5.2.3. Принять  объект  в течение двух недель с даты получения
письменного уведомления Подрядчика.
 
                       6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
    6.1. За нарушение сторонами сроков исполнения обязательств  по
Договору  виновная  сторона  уплачивает другой стороне неустойку в
размере ________ процента цены Договора за каждый день просрочки.
    6.2. В  случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной
из  сторон  иных  обязательств  по  настоящему  Договору  виновная
сторона возмещает другой стороне убытки, включая упущенную выгоду.
    6.3. Если Подрядчик после завершения работ по Договору оставит
на строительной площадке принадлежащие ему материалы,  то Заказчик
вправе задержать  оплату  выполненных  работ  Подрядчику  до  даты
освобождения им строительной площадки.
    6.4. Уплата неустойки не  освобождает  стороны  от  исполнения
обязательств или устранения нарушений.
 
              7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
 
    7.1. Ни  одна  из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку,  недопоставку или невыполнение обязательств,
обусловленные  обстоятельствами,  возникшими помимо воли и желания
сторон  и  которые  нельзя  предвидеть   или   избежать,   включая
объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии,
блокаду,  эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары  и  другие
стихийные бедствия.
    7.2. Свидетельство,  выданное соответствующей торговой палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    7.3. Сторона,   которая  не  исполняет  своего  обязательства,
должна дать извещение другой стороне о препятствии и  его  влиянии
на исполнение обязательств по Договору.
    7.4. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют   на
протяжении  3  (трех)  последовательных  месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения,  настоящий Договор  может  быть  расторгнут
Заказчиком  и  Подрядчиком  путем  направления  уведомления другой
стороне.
 
                  8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
 
    8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему   Договору   или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем
переговоров между сторонами.
    8.2. В   случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  арбитражном  суде   в
установленном законодательством порядке.
 
              9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
 
    9.1. Любые  изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае,  если они оформлены в письменном виде  и
подписаны обеими сторонами.
    9.2. Досрочное  расторжение  Договора  может  иметь  место  по
соглашению сторон либо по основаниям,  предусмотренным действующим
на территории Российской Федерации гражданским  законодательством,
с возмещением понесенных убытков.
    9.3. Заказчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
    - задержка  Подрядчиком хода строительства по его вине,  когда
срок   окончания   строительства,   установленный   в    Договоре,
увеличивается более чем на один месяц;
    - снижение  качества  работ,   предусмотренных   проектом,   в
результате нарушения Подрядчиком условий Договора.
    9.4. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в следующих случаях:
    - при  остановке  Заказчиком  выполнения строительно-монтажных
работ по причине, не зависящей от Подрядчика, на срок, превышающий
один месяц;
    - уменьшение  стоимости  строительства  более  чем  на   _____
процентов  в  связи  с  внесением Заказчиком изменений в проектную
документацию;
    - утраты  Заказчиком  возможности  дальнейшего  финансирования
строительства.
    9.5. При расторжении Договора по совместному решению Заказчика
и Подрядчика  незавершенное  строительство  передается  Заказчику,
который   оплачивает  Подрядчику  стоимость  выполненных  работ  в
объеме, определяемом ими совместно.
    9.6. Сторона,   решившая   расторгнуть   Договор,   направляет
письменное уведомление другой стороне.
 
                      10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
    10.1. Срок гарантии нормальной работы  объекта  и  входящих  в
него   инженерных   систем,   оборудования,   материалов  и  работ
устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания
сторонами  акта о приемке законченного строительством объекта,  за
исключением случаев преднамеренного  повреждения  его  со  стороны
третьих лиц.
    10.2. Срок  гарантии   на   кровлю   объекта   устанавливается
продолжительностью 24 месяца.
    10.3. Если  в  период  гарантийной  эксплуатации   обнаружатся
недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию
объекта до их устранения,  то  гарантийный  срок  продлевается  на
период     устранения    недостатков.    Устранение    недостатков
осуществляется Подрядчиком за свой счет.
    10.4. Наличие  недостатков  и  сроки их устранения фиксируются
двусторонним актом Подрядчика и Заказчика.
    10.5. Если  Подрядчик  в  течение  срока,  указанного  в  акте
обнаруженных недостатков,  не устранит  недостатки  в  выполненных
работах,   включая  оборудование,  то  Заказчик  вправе  устранить
недостатки   силами   другого   исполнителя   с   оплатой   затрат
Подрядчиком.
    10.6. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта
обнаруженных  недостатков  для  их подтверждения Заказчик назначит
квалификационную экспертизу,  которая составит соответствующий акт
по фиксированию недостатков и их характере, что не исключает право
сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
    10.7. Подрядчик  не имеет права продать или передать проектную
документацию на строительство  объекта  или  отдельной  его  части
никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
    10.8. Ущерб,  нанесенный в  результате  строительства  объекта
третьему лицу по вине Подрядчика, компенсируется Подрядчиком, а по
вине Заказчика - Заказчиком.  Подрядчик во всех случаях  принимает
срочные меры по ликвидации нанесенного ущерба,  даже тогда,  когда
соответствующие затраты несет Заказчик.
    10.9. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую юридическую силу,  по одному экземпляру для  каждой  из
сторон.
    10.10. Другие условия по усмотрению  сторон __________________
__________________________________________________________________
    10.11. К   Договору   прилагается   календарный   план   работ
(Приложение).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

     11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
           ЗАКАЗЧИК                             ПОДРЯДЧИК
_______________________________    _______________________________
(индекс, адрес, расчетный и        (индекс, адрес, расчетный и
_______________________________    _______________________________
   валютный счета)                    валютный счета)
_______________________________    _______________________________
 (должность, подпись)               (должность, подпись)
 
              М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение
к Договору N _________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения Срок выполнения: начало - окончание (месяц, год) Расчетная цена этапа, тыс. руб. в % к договорной цене
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
   
(должность) (должность)
   
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

Приложение 5
к приказу ГТК России
от 10.11.94 N 573

                             ДОГОВОР
    НА СОЗДАНИЕ (ПЕРЕДАЧУ) НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ N ____ 
 
___________________                     "____"____________19____г.
(место заключения)
 
__________________________________________________________________
 (наименование таможенного органа, предприятия, учреждения,
_________________________________________________________________,
           организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Заказчик", в лице______________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании _______________________________________,
с одной стороны, и _______________________________________________
                 (наименование таможенного органа, предприятия,
_________________________________________________________________,
     учреждения, организации, Ф.И.О. физического лица)
именуем_____ в дальнейшем "Исполнитель", в лице __________________
_________________________________________________________________,
            (должность, фамилия, имя, отчество)
действующего на основании________________________________________,
с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
 
                       1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
 
1.1. Исполнитель   обязуется   провести,  а   Заказчик   обязуется
принять и оплатить следующую работу:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
1.2. Научные,  технические,  экономические  и другие  требования к
научно-технической продукции:
__________________________________________________________________
 (содержание требований или наименование, номер, дата документа,
__________________________________________________________________
                  в котором они отражены)
1.3. Созданная    научно-техническая    продукция   и    проектная
документация к ней должны соответствовать  требованиям действующих
__________________________________________________________________
                              (ГОСТ, ЕСКД)
 
                           2. ЦЕНА ДОГОВОРА
 
2.1. Цена Договора составляет_____________________________________
2.2. Цена Договора включает в себя________________________________
 
                          3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
 
3.1. Оплата по настоящему Договору производится __________________
__________________________________________________________________
  (единовременно, поэтапно с авансовым платежом и т.п.)
3.2. Форма оплаты ________________________________________________
                (платежное требование, платежное поручение, чек,
__________________________________________________________________
                    аккредитив и т.п.)
 
                    4. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
 
4.1. Исполнитель   выполнит   работы,   предусмотренные   п.   1.1
настоящего Договора,  в сроки,  установленные  календарным  планом
работ.
4.2. Заказчик   оплатит   выполненные    Исполнителем   работы   в
следующие сроки: _________________________________________________
4.3. Срок действия Договора:
начало ___________________________________________________________
окончание ________________________________________________________
 
                    5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН 
 
    5.1. Исполнитель обязан:
    5.1.1. Своими  силами  и  средствами  выполнить  все  работы в
объеме, предусмотренном календарным планом работ.
    5.1.2. Сдать   работы  Заказчику  в  порядке  и  в  состоянии,
соответствующих требованиям настоящего Договора.
    5.1.3. Приостановить  работу,  поставив  об этом в известность
Заказчика в ____-дневный срок,  если в процессе выполнения  работы
выясняется  неизбежность  получения  отрицательного результата или
нецелесообразность дальнейшего проведения работы.  В  этом  случае
стороны   обязаны   в   ____-дневный  срок  рассмотреть  вопрос  о
целесообразности и направлениях продолжения работ.
    5.2. Заказчик обязан:
    5.2.1. Оплатить Исполнителю  работу,  предусмотренную  п.  1.1
настоящего Договора в размерах и в сроки, установленные Договором.
    5.2.2. Принять работу в сроки  и  в  порядке,  предусмотренных
настоящим Договором.
 
                      6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
 
    6.1. За  нарушение сторонами сроков исполнения обязательств по
настоящему Договору виновная  сторона  уплачивает  другой  стороне
неустойку  в  размере  ________  процента цены Договора (этапа) за
каждый день просрочки.
    6.2. В   случае   ненадлежащего   исполнения  обязательств  по
настоящему Договору Исполнитель выплачивает штраф в  размере  ____
процентов  цены  Договора  (этапа).  При этом Заказчик имеет право
расторгнуть  Договор,  в  связи  с  чем   Исполнитель   возвращает
Заказчику все суммы,  полученные по Договору,  а также неустойку в
размере ___ процентов цены Договора за неосновательное пользование
денежными средствами.
    6.3. Уплата неустойки не  освобождает  стороны  от  исполнения
обязательств или устранения нарушений.
 
                  7. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
 
    7.1. Ни  одна  из сторон не несет ответственности перед другой
стороной за задержку или невыполнение обязательств,  обусловленные
обстоятельствами,  возникшими  помимо  воли  и  желания  сторон  и
которые нельзя предвидеть или избежать,  включая  объявленную  или
фактическую   войну,   гражданские  волнения,  эпидемии,  блокаду,
эмбарго,  землетрясения,  наводнения,  пожары и  другие  стихийные
бедствия.
    7.2. Свидетельство,  выданное соответствующей торговой палатой
или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением
наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
    7.3. Сторона,   которая  не  исполняет  своего  обязательства,
должна дать извещение другой стороне о препятствии и  его  влиянии
на исполнение обязательств по Договору.
    7.4. Если  обстоятельства  непреодолимой  силы  действуют   на
протяжении  3  (трех)  последовательных  месяцев и не обнаруживают
признаков прекращения,  настоящий Договор  может  быть  расторгнут
Заказчиком  и  Исполнителем  путем  направления уведомления другой
стороне.
 
                  8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
 
    8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по
настоящему   Договору   или  в  связи  с  ним,  разрешаются  путем
переговоров между сторонами.
    8.2. В   случае  невозможности  разрешения  разногласий  путем
переговоров  они  подлежат  рассмотрению  в  арбитражном  суде   в
установленном законодательством порядке.
 
            9. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
 
    9.1. Любые  изменения и дополнения к настоящему Договору имеют
силу только в том случае,  если они оформлены в письменном виде  и
подписаны обеими сторонами.
    9.2. Досрочное  расторжение  Договора  может  иметь  место  по
соглашению сторон либо по основаниям,  предусмотренным действующим
на территории Российской Федерации гражданским  законодательством,
с возмещением понесенных убытков, включая упущенную выгоду.
    9.3. Сторона,   решившая   расторгнуть   Договор,   направляет
письменное уведомление другой стороне.
 
                       10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
 
    10.1. Сдача   и   приемка  работ  осуществляется  в  следующем
порядке:
    10.1.1. Перечень  научной,  технической и другой документации,
подлежащей оформлению и сдаче Исполнителем Заказчику на  отдельных
этапах   выполнения  и  по  окончании  работ,  порядок  проведения
приемочных испытаний  опытных  образцов  (партий)  новой  техники,
изготовляемых в соответствии с Договором, определен ______________
                                                    (наименование
___________________________ от "___"___________19___г. N ________
      документа)
    10.1.2. Передача    оформленной    в   установленном   порядке
документации   по   отдельным   этапам   Договора   обеспечивается
сопроводительными документами Исполнителя.
    10.1.3. При завершении работ по этапам или по Договору в целом
Исполнитель   представляет   Заказчику   акт   сдачи   -   приемки
научно-технической продукции с приложением к нему:
    - комплекта   научной,   технической  и  другой  документации,
предусмотренной техническим заданием и условиями Договора;
    - протокола  комиссии  по  приемке  опытных  образцов (партий)
новой техники, изготовленных по Договору <*>;
    - копии  протокола  научно-технического  совета  Исполнителя с
заключением о соответствии выполненной работы техническому заданию
на ее проведение _________________________________________________
                  (наименование, число, месяц и год утверждения)
    10.1.4. <*>  Заказчик обязан в срок до "___"___________19___г.
утвердить и сообщить Исполнителю  состав  комиссии  по  проведению
приемочных испытаний опытных образцов, изготовленных по Договору.
    10.1.5. <*>     Исполнитель     обязан     в      срок      до
"___"___________19___г.  уведомить Заказчика о готовности образцов
к  проведению  приемочных  испытаний   (рассмотрению   результатов
законченной   научно-исследовательской  работы  научно-техническим
советом).

   <*> Для   Договоров,   выполнение   которых    предусматривает
приемочные испытания опытных образцов (партий) новой техники.
 
    10.1.6. Заказчик  в  течение  _____ дней со дня получения акта
сдачи - приемки работ и отчетных документов, указанных в п. 10.1.3
настоящего Договора,  обязан направить Исполнителю подписанный акт
сдачи - приемки научно-технической  продукции  или  мотивированный
отказ от приемки работ.
   10.1.7. В случае мотивированного  отказа  Заказчика  сторонами
составляется  двусторонний  акт  с перечнем необходимых доработок,
сроков их выполнения.
    10.1.8. В  случае  досрочного выполнения работ Заказчик вправе
досрочно принять и оплатить работы.
    10.1.9. При  сокращении  сроков  выполнения  работ,  улучшении
технико-экономических параметров разработки,  повышении экспортных
возможностей   Заказчика   от   внедрения   работы  за  проведение
Исполнителем вариантных исследований,  экспериментов  и  работ  по
дизайну    в    целях    удовлетворения   специальных   требований
устанавливается доплата к Договорной цене в размере _____________.
    10.1.10. Приемо-сдаточные    испытания    осуществляются    на
технической базе _________________________________________________
__________________________________________________________________
в присутствии  представителей Заказчика и Исполнителя.
    10.2. Выполнение   дополнительных  работ,  не  предусмотренных
настоящим  Договором,  изменение  сроков  исполнения   оформляются
дополнительным соглашением, подписываемым обеими сторонами.
    10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах,  имеющих
одинаковую  юридическую  силу,  по одному экземпляру для каждой из
сторон.
   10.4. Другие условия по усмотрению сторон _____________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    10.5. К Договору прилагаются:
    1. Протокол соглашения о Договорной цене на научно-техническую
продукцию (Приложение 1).
    2. Календарный план работ (Приложение 2).
    3. Акт    сдачи   -   приемки   научно-технической   продукции
(Приложение 3).
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
        11. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
 
       ЗАКАЗЧИК                          ИСПОЛНИТЕЛЬ
_______________________________    _______________________________
(индекс, адрес, расчетный и        (индекс, адрес, расчетный и
_______________________________    _______________________________
   валютный счета)                    валютный счета)
_______________________________    _______________________________
 (должность, подпись)               (должность, подпись)
 
        М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение 1
к Договору N _________

                          ПРОТОКОЛ
   СОГЛАШЕНИЯ О ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЕ НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКУЮ ПРОДУКЦИЮ 
__________________________________________________________________
        (наименование научно-технической продукции)
 
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Заказчика _________________________
_________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и от лица Исполнителя ___________________________
_________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, инициалы)
с другой   стороны,   удостоверяем,   что   сторонами   достигнуто
соглашение  о  величине  договорной  цены  на  создание (передачу)
научно-технической продукции в сумме ____________________________,
                                       (цифрами и прописью)
в том числе по этапам: ___________________________________________
__________________________________________________________________
  При выполнении (невыполнении) Исполнителем условий договора в
соответствии с пунктами __________________________________________
__________________________________________________________________
договорная цена увеличивается (уменьшается):
по пункту _______ на _________ %, по пункту _______ на _________%,
по пункту _______ на _________ %.
Настоящий  Протокол  является  основанием  для проведения взаимных
расчетов и платежей между Исполнителем и Заказчиком.
 
    От Исполнителя                      От Заказчика
_______________________________    _______________________________
      (должность)                        (должность)
   _______________________________    _______________________________
      (подпись)                          (подпись)
        М.П.                               М.П.
 
 
 

Приложение 2
к Договору N _________

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

Наименование работ по Договору и основных этапов его выполнения Срок выполнения: начало - окончание (месяц, год) Расчетная цена этапа, тыс. руб. в % к договорной цене
ЗАКАЗЧИК ПОДРЯДЧИК
   
(должность) (должность)
   
(подпись) (подпись)
М.П. М.П.

Приложение 3
к Договору N _________

                               АКТ 
          СДАЧИ - ПРИЕМКИ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ 
  
Составлен "___"___________19___г.
__________________________________________________________________
 (наименование научно-технической продукции и этапа работ)
Мы, нижеподписавшиеся, от лица Исполнителя _______________________
_________________________________________________________________,
               (должность, фамилия, инициалы)
с одной стороны, и от лица Заказчика _____________________________
_________________________________________________________________,
                     (должность, фамилия, инициалы)
с другой   стороны,   составили   настоящий   акт   о   том,   что
научно-техническая продукция _____________________________________
                            (удовлетворяет, не удовлетворяет
__________________________________________________________________
условиям Договора и технического задания или иного документа,
__________________________________________________________________
превышает требования технического задания или иного документа)
        Краткое описание научно-технической продукции:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Эффективность научно-технической  продукции  и   документ,   ее
обосновывающий ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Цена Договора составляет _________________________________________
                                  (цифрами и прописью)
__________________________________________________________________
 При сдаче  работы  с   учетом   выполнения   условий  Договора
установлена надбавка (скидка) к договорной цене в размере ______%.
Общая   сумма   аванса,   перечисленная  за   выполненные   этапы,
составила ________________________________________________________
                        (цифрами и прописью)
Следует к перечислению ___________________________________________
                                 (цифрами и прописью)
с учетом надбавки (скидки) к договорной цене на сумму ____________
__________________________________________________________________
                    (цифрами и прописью)
 
Работу сдал:                       Работу принял:
от Исполнителя                     от Заказчика
_______________________________    _______________________________
       (подпись)                           (подпись)
 
        М.П.                               М.П.