Примерная форма договора банковской гарантии по договору подряда (на примере банковской гарантии за заказчика)

Редакция от 20.02.1996 — Действует

Приложение 2

                     ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА
              БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ПО ДОГОВОРУ ПОДРЯДА
           (НА ПРИМЕРЕ БАНКОВСКОЙ ГАРАНТИИ ЗА ЗАКАЗЧИКА)
 
                   Договор банковской гарантии
 
__________________________________________, в дальнейшем именуемое
   (наименование организации - гаранта)
"Гарант", в лице_________________________________________________,
действующего на основании ____________________, с одной стороны, и
_________________________________________________________________,
 (наименование предприятия или организации, получающих гарантию)
в дальнейшем именуемое "Предприятие", в лице _____________________
_______________________________________, действующего на основании
___________________, с другой стороны, вместе именуемые "Стороны",
заключили   настоящий   Договор   (в   дальнейшем   -  Договор)  о
нижеследующем:
 
                       1. Предмет договора
 
    1.1. Гарант  гарантирует  надлежащее  исполнение  Предприятием
обязательств по пп. ___ Договора подряда N ___ от _______ 199_ г.,
заключенным Предприятием с ______________________________________,
                            (наименование подрядной организации)
в дальнейшем именуемым "Подрядчиком",  и уплату гарантийной  суммы
Подрядчику    в    случае,   если   Предприятие   в   силу   своей
несостоятельности или по  другим  причинам  не  сможет  надлежащим
образом исполнить указанные обязательства.
 
                     2. Обязательства сторон
 
    2.1. Гарант обязуется:
    2.1.1. В течение ____ дн.  от даты  поступления  на  расчетный
счет  Гаранта,  оговоренного  в  п.  2.3.1   настоящего  Договора,
комиссионного вознаграждения  предоставить  Подрядчику  письменную
гарантию за Предприятие (в дальнейшем - Гарантия) с обязательством
уплатить гарантийную сумму в размере _____________________________
__________________________________________________________________
                         (сумма прописью)
Подрядчику в   случае,    если    Предприятие    вследствие    его
несостоятельности  или  по  иным  причинам  не  сможет  надлежащим
образом исполнить обязательства по пп. _______ Договора подряда.
    Гарантийная сумма   уплачивается   в  течение _____ дн.  после
получения Гарантом письменного требования Подрядчика об исполнении
гарантии  (в дальнейшем - Требования).  Одновременно с Требованием
Подрядчик  обязан  представить  Заказчику   следующие   надлежащим
образом оформленные документы:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    После исполнения  гарантийных  обязательств  Гарант  оформляет
кредит Предприятию в размере гарантийной суммы на срок ___________
с начислением ____% годовых.
    2.1.2. В  течение  1  дня после получения Требования уведомить
Предприятие об этом в письменной форме.
    2.1.3. В   течение   1  дня  после  уплаты  гарантийной  суммы
Подрядчику уведомить Предприятие об этом в письменной форме.
    2.1.4. В  течение __ дн.  после  исполнения  Гарантии провести
переговоры с  Предприятием  для  оформления  предоставляемого  ему
кредита на условиях, указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
    2.1.5. Гарантия предоставляется на срок ___________ дн.
    2.2. Предприятие обязуется:
    2.2.1. В течение ____ дн. после подписания настоящего Договора
уплатить Гаранту комиссионное вознаграждение в размере __________%
гарантийной суммы.
    2.2.2. При  сообщении  Гаранта  о  получении  им Требования от
Подрядчика  предоставить  необходимую  информацию  и  документацию
(по запросу Гаранта),  объясняющие ситуацию и причины, приведшие к
необходимости исполнения Гарантии.
    2.2.3. Погасить ссуду,  предоставленную Гарантом, на условиях,
указанных в п. 2.1.1 настоящего Договора.
 
               3. Изменение и прекращение договора.
                      Ответственность сторон
 
    3.1.   Все   изменения  и  дополнения  к  настоящему  Договору
согласовываются  Сторонами и оформляются отдельными приложениями к
Договору.
    3.2.  За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств
по настоящему Договору Стороны несут имущественную ответственность
в соответствии с действующим законодательством.
    3.3.   В   случае  оформления  Гарантом  ссуды  Предприятию  и
допущения   просрочки  в  погашении  указанной  ссуды  Предприятие
обязано  уплатить Гаранту штрафные санкции из расчета _____% суммы
ссуды за каждый день просрочки.
    В случае просрочки, допущенной Предприятием в погашении  ссуды
свыше ________________________ после окончания срока, указанного в
п. 2.1.1 настоящего Договора,  Гарант  имеет  право  обратиться  с
иском в арбитражный суд.
 
                    4. Срок действия Договора
 
    4.1. Договор вступает в силу после подписания его Сторонами.
    4.2. Действие Договора прекращается:
    после окончания исполнения обязательств Предприятия по пп. ___
Договора подряда;
    в    случае    передачи   Предприятием   (переуступки)   своих
обязательств  по  пп.  ___  Договора  подряда  другому предприятию
(организации);
    в  случае исполнения Гарантии - после окончания взаиморасчетов
между Сторонами.
    4.3.   Расторжение   Договора   в   одностороннем  порядке  не
допускается.
 
                        5. Прочие условия
 
    5.1. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах,
по 1 экз. для каждой из Сторон.
    5.2.   Все  приложения  и  дополнения  к  настоящему  Договору
являются его неотъемлемой частью.
    5.3.    Стороны   обязуются   предпринимать   все   усилия   к
урегулированию  споров  путем переговоров. Разногласия, по которым
Стороны  не придут к согласию, подлежат рассмотрению в арбитражном
суде.
 
                       6. Реквизиты сторон
 
    6.1. Гарант __________________________________________________
                             (полное наименование)
    Адрес: _______________________________________________________
    Банковские реквизиты _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
    6.2. Предприятие _____________________________________________
                                (полное наименование)
    Адрес: _______________________________________________________
    Банковские реквизиты _________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
 
За Гаранта _______________          За Предприятие _______________
              (подпись)                               (подпись)
 
МП                                  МП